【招标结果】龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目-公告
【招标结果】龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目-公告：本条项目信息由剑鱼标讯福建招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 福建 泉州市 | 采购单位 | 安溪县龙涓镇吉山村民委员会 |
| 招标代理机构 | 福建中融合项目管理有限公司 | 项目名称 | 龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 中标金额 | *** | |
| 联系方式 | *** |
点击查看公告内容： 龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目-公告
4.（10.29）龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目招标文件.doc【预算及图纸】龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目.zip
投标邀请书
招标编号：中融合(2026)泉安招字016号
致：1、福建省同美建设工程有限公司2、福建省五洲建设集团有限公司3、
福建中奥建筑工程有限公司4、福建中科三净环保股份有限公司5、福建省筑辉
工程建设有限公司6、福建省巨伯工程集团有限公司7、福建晨美建设有限公司
8、福建省安能实验室设备有限公司
1.招标条件
本招标项目龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目已获批准建设，建设单位为
安溪县龙涓镇吉山村民委员会，建设资金来源上级拨款及自筹，招标人为安溪
县龙涓镇吉山村民委员会，委托的招标代理单位为福建中融合项目管理有限公司。
本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行邀请招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：安溪县；
2.2.工程建设规模：工程总造价约***元；
2.3.招标范围和内容：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目，具体详见招标
人提供的工程量清单；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：***元；
2.5.工期要求：总工期为50日历天，其中各关键节点的工期要求为（如果
有）/；
2.6.标段划分（如果有）：一个标段；
2.7.工程质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。
3.投标人资格要求
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑机电安装工程专
业承包资质或不低于叁级机电工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》
并具有独立法人资格的施工企业。
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人(即项目经理，下同)须具备有效
的不低于贰级机电工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合
格证书(B证)。
3.3.本招标项目不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2026年10月30日至2026年11月3日前，通过
安溪县小规模建设工程阳光交易平台
（https://ax.hyebid.cn/hyweb/zpsebid/zpsIndex.do）免费报名并免费下载招
标文件、工程预算造价成果文件、电子图纸等相关资料。
5.确认中标人办法
5.1.公告结束后直接摇取中标候选人。摇号方法：采用双随机的抽取办法，
即第1轮由系统自动随机分配各投标人对应代表球号，第2轮由建设单位公开随
机抽取其中三个号码，第一个号码对应的投标人为第三中标候选人，第二个号码
对应的投标人为第二中标候选人，第三个号码对应的投标人为第一中标候选人。
5.2.若投标单位存在违法违规行为，经查实后，即可取消中选资格。
6.开标时间及地点
6.1.开标时间：2026年11月5日10时00分（北京时间），在“安溪县小
规模建设工程阳光交易平台”网上随机抽取并实时直播，各投标人应准时在线参
加开标。
7.发布公告的媒介
本次投标邀请书在安溪县小规模建设工程阳光交易平台
（https://ax.hyebid.cn/hyweb/zpsebid/zpsIndex.do）上发布。
8.联系方式
招标人：安溪县龙涓镇吉山村民委员会
地址：安溪县龙涓镇，邮编：362400
电话：***，传真：/
联系人：***
招标代理机构：福建中融合项目管理有限公司
地址：厦门市思明区湖滨西路9号15A、15B之二，邮编：362400
电话：***，传真：/
联系人：***
福建省房屋建筑和市政基础设施工程
标准施工招标文件
招标项目名称：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目
招标项目编号：中融合(2026)泉安招字016号
招标人：安溪县龙涓镇吉山村民委员会（盖章）
招标代理机构：福建中融合项目管理有限公司（盖章）
招标文件编制日期：2026年10月30日
目录
1章投标邀请书
投标邀请书
2章投标须知
第1节投标须知前附表
投标须知前附表
第2节投标须知
3章合同条款及格式
第1节合同协议书
第2节通用合同条款
第3节专用合同条款
第4节合同附件
4章招标图纸
5章技术标准和要求
第1节招标项目概况和说明
第2节工程建设技术标准
第3节施工现场管理要求
第4节招标人对工程主要材料设备的要求
第5节招标人自行采购的材料设备
第6节其他要求
第6章投标文件格式
第1章投标邀请书
投标邀请书
致：1、福建省同美建设工程有限公司2、福建省五洲建设集团有限公司3、福建中
奥建筑工程有限公司4、福建中科三净环保股份有限公司5、福建省筑辉工程建设有限公
司6、福建省巨伯工程集团有限公司7、福建晨美建设有限公司8、福建省安能实验室设
备有限公司
1.招标条件
本招标项目龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目已获批准建设，建设单位为安溪县
龙涓镇吉山村民委员会，建设资金来源上级拨款及自筹，招标人为安溪县龙涓镇吉山村
民委员会，委托的招标代理单位为福建中融合项目管理有限公司。本项目已具备招标条
件，现对该项目的施工进行邀请招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：安溪县；
2.2.工程建设规模：工程总造价约***元；
2.3.招标范围和内容：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目，具体详见招标人提供
的工程量清单；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：***元；
2.5.工期要求：总工期为50日历天，其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6.标段划分（如果有）：一个标段；
2.7.工程质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。
3.投标人资格要求
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑机电安装工程专业承包资
质或不低于叁级机电工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》并具有独立法
人资格的施工企业。
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人(即项目经理，下同)须具备有效的不低
于贰级机电工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书(B证)。
3.3.本招标项目不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2026年10月30日至2026年11月3日前，通过安溪县小
规模建设工程阳光交易平台（https://ax.hyebid.cn/hyweb/zpsebid/zpsIndex.do）免
费报名并免费下载招标文件、工程预算造价成果文件、电子图纸等相关资料。
5.确认中标人办法
5.1.公告结束后直接摇取中标候选人。摇号方法：采用双随机的抽取办法，即第1
轮由系统自动随机分配各投标人对应代表球号，第2轮由建设单位公开随机抽取其中三
个号码，第一个号码对应的投标人为第三中标候选人，第二个号码对应的投标人为第二
中标候选人，第三个号码对应的投标人为第一中标候选人。
5.2.若投标单位存在违法违规行为，经查实后，即可取消中选资格。
6.开标时间及地点
6.1.开标时间：2026年11月5日10时00分（北京时间），在“安溪县小规模建设
工程阳光交易平台”网上随机抽取并实时直播，各投标人应准时在线参加开标。
7.发布公告的媒介
本次投标邀请书在安溪县小规模建设工程阳光交易平台
（https://ax.hyebid.cn/hyweb/zpsebid/zpsIndex.do）上发布。
8.联系方式
招标人：安溪县龙涓镇吉山村民委员会
地址：安溪县龙涓镇，邮编：362400
电话：***，传真：/
联系人：***
招标代理机构：福建中融合项目管理有限公司
地址：厦门市思明区湖滨西路9号15A、15B之二，邮编：362400
电话：***，传真：/
联系人：***
第2章投标须知
第1节投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，
可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容
为准。
第2节投标须知
(一)总则
1.工程说明
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福
建省招标投标条例》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行施
工招标。
1.1.本招标项目招标人和其委托的招标代理机构见投标须知前附表第1项。
1.2.本招标项目名称、招标项目编号和标段划分见投标须知前附表第2项。划分标段的，
招标人允许投标人参加投标的标段数量和招标人允许投标人中标的标段数量，在投
标须知前附表第2项中明确。
1.3.本招标项目资金来源和落实情况见投标须知前附表第3项。其中部分资金用于本招
标项目合同项下的合格支付。
1.4.本招标项目的工程建设地点见投标须知前附表第4项。
1.5.本招标项目的工程建设规模见投标须知前附表第5项。
1.6.本招标项目的招标范围和内容见投标须知前附表第6项。
2.计划工期、质量要求及合同范本类型、合同价格形式
2.1.本招标项目的工期要求：见投标须知前附表第7项。
2.2.本招标项目工程质量要求：见投标须知前附表第8项。
2.3.本招标项目所采用的合同价格形式：见投标须知前附表第9项。
3.投标费用
本项目无任何投标费用。
4.保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造
成的后果承担法律责任。
5.语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
6.计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
7.踏勘现场
7.1.招标人不组织踏勘现场。潜在投标人可自行前往工程施工场地对工程现场和其周围
环境进行踏勘。潜在投标人没有对现场进行踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。
7.2.投标人踏勘现场发生的费用自理，并自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财
产损失。
8.投标预备会
8.1.招标人不召开投标预备会。
9.分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标
须知前附表第10项规定的分包内容和接受分包的第三人资格、资质要求等限制性条件。
选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。
(二)招标文件
10.招标文件的组成
10.1.本招标文件包括下列内容：
第一章招标公告（或投标邀请书）
第二章投标须知
第三章合同条款及格式
第四章招标图纸
第五章技术标准和要求
10.2.除本投标须知第10.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第11
条对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人
起约束作用，当招标文件、澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的
内容为准。
11.招标文件的澄清、修改
11.1.投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。
11.2.招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。
11.3.潜在投标人应自行留意招标人发出的澄清、修改。
(三)投标
12.投标文件
12.1.已报名的投标人，无需递交任何文件，现场摇号过程将在“安溪县小规模建设工程
阳光交易平台”网上全程实时直播，投标人可自行选择是否需要到现场参与摇号活。
(四)开标
13.开标程序
13.1.开标按下列程序进行：
（1)确定入围企业；
（2)分配球号（第1轮由系统自动随机分配各投标人对应代表球号）；
（3)抽取Ｋ值；
1、K的取值区间
本招标项目K的取值区间为8%~10%（含8%，不含10%），按百分数表示的K值小
数点后保留2位。
2、K值的抽取办法：
本招标项目K值采用随机抽取确定，分三次抽取。第一次抽取整数位，第二次抽
取小数点后第一位，第三次抽取小数点后第二位。
（4)摇取中标候选人（第2轮由建设单位公开随机抽取其中三个号码，第一个号码
对应的投标人为第三中标候选人，第二个号码对应的投标人为第二中标候选人，第三个
号码对应的投标人为第一中标候选人。）；
（5)开标结束。
(五)中标
14.定标方式
14.1.招标人依据交易系统抽取出的中标候选人确定中标人。
14.2.招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、
因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符
合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其
他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
15.中标候选人公示
15.1.招标人应在确定中标候选人的1日内，并通过“安溪县小规模建设工程阳光交易平
台”向社会公示抽取结果，公示时间不少于3日。
15.2.投标人对中标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到
异议之日起3个工作日内作出答复；作出答复前，暂不发出中标通知书。
16.履约担保金额和形式
16.1.在签订合同前，中标人应按投标须知前附表第12项规定金额、形式和期限向招标人
提交履约担保。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。
16.2.中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予
退还；以投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等）提供投标保证金
的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中
标人还应当对超过部分予以赔偿。
17.签订合同
17.1.中标人在收到中标通知书后按投标须知前附表第13项规定的时间内，应派代表在中
标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投
标有效期内并在中标通知书发出之日起10日内，按照招标文件和中标人的投标文
件，订立书面施工合同。
17.2.招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标
投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主
要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行
订立背离合同实质性内容的其他协议。
18.重新招标和终止招标
18.1.有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1)在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；
（2)法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。
18.2.招标人终止招标的，应当及时在规定的媒介上发布公告，或者以书面形式通知被邀
请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。
(六)其他
19.需要补充的其他内容
19.1.有关投标须知需要补充的其他内容详见投标须知前附表第14项。
第3章合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设
工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细
阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节合同协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循
平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就，工程施工及有关事项协商
一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：/。
4.资金来源：。
5.工程内容：。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：
。
二、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期
天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合，标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写），(¥，元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写），(¥元)；
（2）甲供材料费金额：
人民币（大写），(¥元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写），(¥元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写），(¥元)。
2.合同价格形式：。
五、项目负责人
承包人项目负责人：，。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类
内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的
期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不
进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行
签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于年月日签订。
十、签订地点
本合同在，签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
第2节通用合同条款
“通用合同条款”内容见《建设工程施工合同（示范文本）》
（GF-2017-0201）
福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年修订版）专用本
第3节专用合同条款
专用合同条款
1.一般约定
1.1词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：发包人和承包人双方有关工程的洽商、变更等书面协
议或文件视为本合同的组成部分，并以最后的协议或文件为优先顺序。
1.1.2合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名称：，；
资质类别和等级：，；
联系电话：，；
电子信箱：，；
通信地址：，。
1.1.2.5设计人：
名称：，；
资质类别和等级：，；
联系电话：，；
电子信箱：，；
通信地址：，。
1.1.3工程和设备
1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。
1.1.3.9永久占地包括：。
1.1.3.10临时占地包括：无。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑
法》、《中华人民共和国招标投标法》及其《实施条例》、《中华人民共和国安全生产法》、
《建设工程质量管理条例》，及其他现行有关国家、地方和行业法律、法规、部门规章等。
1.4标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：（具体填入招标文件专用本第7章技术标准和
要求第2节工程建设技术标准内容）。
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无；
发包人提供国外标准、规范的份数：无，；
发包人提供国外标准、规范的名称：无。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。
1.5合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：按照通用合同条款规定执行。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：中标通知书发出后7天内；
发包人向承包人提供图纸的数量：五套；
发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。承包人未经发包人同意，不得将本工程图
纸转给第三人。或将图纸用于与本工程无关的任何事项。工程质量保修期满后，除承包人
存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
1.6.4承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：按照招标文件要求施工单位做出的或施工组织设
计的施工方法相应的工程大样图、加工图等；
承包人提供的文件的期限为：签订施工合同后7日内报送监理人；
承包人提供的文件的数量为：一式肆套（具体以建设行政主管部门或监理单位要求为
准）；
承包人提供的文件的形式为：书面及电子文档；
发包人审批承包人文件的期限：监理人应在收到承包人文件后7天内批复。
1.6.5现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：按照通用合同条款规定执行。
1.7联络
1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、
指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点：
发包人指定的接收人为：
承包人接收文件的地点：
承包人指定的接收人为：
监理人接收文件的地点：
监理人指定的接收人为：
1.10交通运输
1.10.1出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按照通用合同条款规定执行。
1.10.3场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：（待中标后填入具体内容）。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：
（待中标后填入具体内容）。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人
承担。
1.11知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的
技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按照通用
合同条款规定执行。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：工程质量保修期满后，除承包人存
档需要的图纸外，应将上述文件资料全部退还给发包人。
1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按照通用合同条款规定
执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按照通用合同条款规定执行。
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方
式：按照通用合同条款规定执行。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：实行固定总价合同的招标工程，中标人应当在
中标通知书发出之日起28天内就包干范围内的工程量向招标人或其委托的中介机构提出
核对申请，逾期未提出申请的，视为对包干范围内的工程量无异议。经核对，确认工程量
单项子目误差在±3％以内（含±3％）且估算价不超过5000元的，招标人（发包人）不
予调整工程量；若单项子目工程量误差在±3％以内（含±3％），但估算价超过5000元
或有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±3％的，经双方确认后纳入工程结算。未在28
天内提出核对申请，视同认可，逾期不予核对，按固定总价包干的合同价进行结算。工程
竣工价款结算时不得对招标施工图纸少算、缺漏的工程量进行调整。中标人（承包人）违
反本规定不签订合同、不履行合同，给招标人（发包人）造成经济损失的应当承担赔偿责
任。
2.发包人
2.2发包人代表
发包人代表：，；
姓名：，；
身份证号：，；
职务：，；
联系电话：，；
电子信箱：，；
通信地址：，。
发包人对发包人代表的授权范围如下：（待中标后由发包人填入具体内容）。
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订生效后七天内向承包人提供施工场
地。
2.4.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：开工前发包人须提供水、电接口，
承包人自行引至所需位置，所有使用费用也均由承包人承担，承包人应向有关部门及时缴
交费用，逾期不交的，发包人有权从承包人的工程款中扣除，并追究承包人责任，承包人
对此不得有异议。电讯线路和供应问题由承包人自行联系和解决，发包人提供协助。
2.5资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用合同条款执行。
3.承包人
3.1承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：提供项目业主要求的竣工图及竣工资料[包括但
不仅限于：按福建省建筑工程文件管理规程（施工分册）规定的工程技术档案要求，提供
完整的工程竣工图和内业资料，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签认记录，
以及建筑装修材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等一切资料一式肆套（其中一套
为原始材料）。上述文件的原始材料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按相关规定装
订成册。
承包人需要提交的竣工资料套数：承包人向发包人提供竣工图一式捌份，并应交付符
合工程技术档案要求的完整的内业资料一式肆套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后28天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。
（10）承包人应履行的其他义务：
1承包人的承包范围和内容含有电梯、空调、消防、供配电、供水、智能化等专
业工程的，则必须向发包人提供免费的操作人员培训课程，直至操作人员可以熟练掌握
设备的操作为止，并要求专业承包人直接向发包人提供保修服务，但不能免除承包人的
责任；同时，承包人还应向发包人提供工程保修期满之后的设备维护维修的计划和优惠
的收费承诺。
2向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：承包人应积极配合向发包人和
监理工程师各提供施工现场的办公用房和必要的办公设施；
3需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按
照有关部门要求及时办理，并承担责任和相应费用；
4施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的
保护要求及费用承担：承包人应当详细了解施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑
物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护。如果发生毁损灭
失事件的，承包人应当承担全部责任和费用，并使发包人免受任何损失，包括经济和名
誉；
⑤承包人必须遵守安溪县的地方法规，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包人的
安监、施工备案、车辆准运等有关证、照，均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生
的费用全部由承包人承担，包括外地施工单位进安溪施工备案费用、排污管理费、噪声管
理费、垃圾管理费、废土处理费等；
⑥发包人需要时，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要
的配合，并承担可能因此而引起工效降低需增加的费用。承包人应将施工用水设计图纸和
详细的说明书提交给监理工程师，以便审查和批准。供水管路及用水设施必须符合安溪县
有关安装、使用及维修的规定，承包人对所使用的供水设施的设计、安装、维修和管理负
责，并确保其安全可靠；
⑦承包人应负责在施工场地内的道路上布设限速、禁停等标志、标牌，并根据发包人
的要求，安排人员在主要路口疏散汽车、行人交通，其费用和责任由承包人负责。
⑧施工前，承包人应认真研究设计图纸内容，考察施工现场，调查收集有关资料，对
施工区域内各监测断面的基层表面高程进行测量，并将结果报送监理工程师核查。
⑨承包人在施工过程中若有发现设计图纸缺陷，应及时报告监理工程师和发包人并立
即停止缺陷部位的施工，否则，造成经济损失由承包人自行负责。
⑩承包人应当服从监理工程师及发包人的现场管理和协调工作，合理调动资源，保障
工期目标的实现，保证设备调试和系统联调的顺利进行。
⑪承包人项目负责人、项目技术负责人、水电安装负责人必须参加工程例会，因故不
能参加的应提前24小时向发包人提出申请并在获得发包人批准后方可缺席。
⑫承包人工作人员有下列情形之一的，发包人有权要求及时更换，承包人在收到书面
通知后必须在24小时内将其调离本工程范围；同时，承包人应在48小时内用经发包人批
准的合格的人员代替上述调离的人员。
1.对施工进度及质量达不到合同要求负有责任的施工人员；
2.专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员；
3.不能积极配合发包人正常工作者；
4.违反发包人或承包人工地现场管理规定者；
5.无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；
6.与投标书及本合同规定名册不符者；
7.与本工程施工无关及对本工程产生不良影响的其他人员。
承包人应有防备临时断电措施，现场配备备用发电机，在临时断电时能够提供施工电
力，由此产生的费用在投标报价中应予以充分考虑，非发包人责任造成的断电引起的工期
延误及费用均由承包人自行承担。
3.2项目负责人
3.2.1项目负责人：
姓名：（待中标后按照中标人的投标承诺填入）；
身份证号：（待中标后按照中标人的投标承诺填入）；
建造师执业资格等级：（待中标后按照中标人的投标承诺填入）；
建造师注册证书号：（待中标后按照中标人的投标承诺填入）；
建造师执业印章号：（待中标后按照中标人的投标承诺填入）；
安全生产考核合格证书号：（待中标后按照中标人的投标承诺填入）；
联系电话：（待中标后按照中标人的投标承诺填入）；
电子信箱：（待中标后按照中标人的投标承诺填入）；
通信地址：（待中标后按照中标人的投标承诺填入）；
承包人对项目负责人的授权范围如下：（待中标后由承包人填入具体内容）。
3.2.3承包人擅自更换项目负责人的违约责任：每人次10万元人民币。
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：违约金10万元人民币。
3.3承包人人员
3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用合同条
款执行。
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人次违约金3
万元人民币。
3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：事先请假。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：更换技术负责人每人次10万
元人民币，其他主要施工管理人员每人次3万元。
施工阶段人员考勤情况及处罚标准
注：1、委托人对承包人进行指纹考勤、施工现场进行视频监控。考勤每个月进行统计。
2、出现以下情况之一，视为委托人要求更换人员；
①未经批准擅自离开施工现场10天（含10天）或请假天数超出可请假天数10天（含
10天）；
②委托人有确切证据证明项目班子成员不能胜任；
③该人员处罚超过五次；
3、调换人员的资格必须满足招标文件要求和投标文件的承诺。
4、如遇请假应先经委托人批准后，请假方能生效。
5、对于关键部位、关键工序的施工过程及上级领导检查、开会，相关人员不得请假。
6、上述每月到位30天的，视每月份具体天数调整。
3.5分包
3.5.1分包的一般约定
禁止分包的工程包括：按通用合同条款执行。
主体结构、关键性工作的范围：按通用合同条款执行。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：不允许分包。
其他关于分包的约定：/。
3.5.4分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：按通用合同条款执行。
3.6工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款执行。
3.7履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保提交的时间为收到中标通知书
的10日内(签订合同之前)。履约担保的形式投标人可以选择现金、工程担保函、银行保
函等形式之一，以工程保函提交的，须按照泉建筑[2015]74号文及泉建筑[2016]24号文
执行，由泉州金融工作局（或原省级有权单位）依法审批设立，并经本市工商行政主管部
门依法登记注册的融资性担保机构及分机构，按核准的经营范围开展开展业务提供的保函
为有效；履约担保金额为合同价的10%；履约担保期限：合同签订至竣工验收。
4.监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：按照监理合同。
关于监理人的监理权限：（1）工程变更（含设计变更、材料设备变更和超过1000
元的工地签证）以及相应的价款的调整；其中材料设备变更是指招标文件或施工承包合同
已明确的主要设备材料的品牌、规格型号、技术标准、质量等级和产地等的，承包人提出
变更的；（2）施工总工期或关键节点工期延期的；（3）承包人项目经理、项目技术负责
人的更换；（4）总工期或关键工作工期的调整；（5）工期延期的确认；（6）发包人书
面通知的其他事项；（7）停工、复工指令。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人承
担。
4.2监理人员
总监理工程师：
姓名：，；
职务：，；
监理工程师执业资格证书号：，；
联系电话：，；
电子信箱：，通信地址：，；
关于监理人的其他约定：，。
4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人
对以下事项进行确定：
（1）/。
5.工程质量
5.1质量要求
5.1.1特殊质量标准和要求：承包人应按招标文件投标须知及本协议书规定的质量标
准完成施工。为了保证协议书约定的质量标准，承包人必须制定严格的质量管理制度，对
施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应：
(1)项目建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职
责，开工前应报监理工程师备案。
(2)对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，进行
应知应会的教育，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先
试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、
施工准备、质量保证措施等等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监
理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。
(3)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、
互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。
(4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真
实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原资料。
(5)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到
原因不清不放过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。
(6)接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等进行检查。
(7)由于承包人原因造成质量安全隐患每次罚款3万元—10万元。承包人不按相关规
定做好安全施工，且拒不整改的每次处罚3万—10万元。
关于工程奖项的约定：无。
5.3隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按照通用合同条款规定执
行。
6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按照通用合同条款规定执行。
6.1.4关于治安保卫的特别约定：（1）承包人的安全工作内容包括：
国家有关法律法规规定应由施工单位承担安全生产责任的工作、我省和项目所在地建
设行政主管部门、安全生产管理部门的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准规定施工
单位应履行安全职责的工作以及发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有特殊要求的
工作均为承包人的安全工作内容，承包人应予以执行；
（2）同时承包人应根据上述有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善
安全生产条件和作业环境，确保工程施工安全；
（3）为安全工作所需的全部费用由承包人一并计入安全防护、文明施工措施费中，
此项费用已包含在投标报价中。
（4）安全防护、文明施工措施费是发包人按照有关规定给承包人的专项费用，承包
人应当确保专款专用；承包人的此项费用开支应接受发包人和监理人的监督；承包人未按
照有关规范、标准和合同要求做好安全工作的，发包人有权不予支付费用。
（5）承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管
理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施
工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担
安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。
（6）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本合同
工程过程中，承包人应：①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证
工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护
本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，
或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全
防护措施，并承担责任。③施工期间，工地发生的一切安全、违法、违规事件，承包人负
责处理并承担所有责任及相关赔偿。
（7）施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到
文明施工、保持施工场地清洁。本工程所存施工建筑垃圾均应全部清运出现场。场地平整、
场地道路、场地排水排污附属设等，均由承包人自行负责施工，施工费用均包括在合同总
价中。本工程的施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费、临时
设施费和不可预见费用，均包括在合同总价中。承包人在本工程竣工验收后15日内完成
现场清理并退出施工现场：包括一切施工机械、设备、人员、临时搭盖等。若不按发包人
工程师的要求及时完成清理，发包人工程师有权雇请他人完成，因此发生的一切费用从工
程款中扣除，且可不进行工程验收。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在收到中标通知书后28天内制定
《施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案》送交监理人审批后执行。
6.1.5文明施工
合同当事人对文明施工的要求：按照通用合同条款规定执行。
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按照通用合同条款规定执
行。
6.3环境保护
6.3.1严格按照“泉建建[2012]62号”、“泉建建[2014]16号”、“安建[2013]75
号”文件要求执行。承包人应积极配合办理建筑渣土处置核准；建筑渣土应委托给取得
道路运输经营许可证的运输单位承运，运输车辆应取得道路运输证。
6.3.2建筑施工扬尘污染和施工现场污水排放管理按照《关于进一步加强建筑施工扬
尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》（闽建建[2016]22号）的规定执行。施工
扬尘防治费用已列入安全文明施工措施费中，承包人应当确保专款专用；施工单位是建筑
施工扬尘防治的第一责任人，承担工程项目施工扬尘污染防治具体工作。应当按照相关规
定和施工承包合同约定落实建筑施工现场扬尘防治措施；应将施工现场扬尘污染防治工作
纳入对项目部和项目经理的考核内容；施工单位应负责所承建项目施工现场的扬尘污染防
治工作，组织落实扬尘防治措施，并确保扬尘防治费用合理使用。预拌商品混凝土生产企
业对预拌混凝土生产、材料储存、运输等过程的扬尘防治工作全程负责。
工程项目部应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，严格落实文明施工的
有关要求，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理；应当将扬尘防治等环境保护知
识纳入工人上岗前的培训教育内容，对所有进场人员进行环保教育，作业前对工人进行扬
尘污染防治的技术交底。
施工扬尘污染防治效果接受社会和舆论监督，工程项目部应在工程项目的大门口醒目
位置设置公示标牌，公布扬尘污染监督举报电话。
监理单位应当加强对施工单位扬尘防治执行情况的检查，督促施工单位落实扬尘防治
措施。施工现场发生扬尘污染的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单
位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位
应当及时向建设行政主管部门或者其他相关部门报告。
7.工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按照通用合同条款规定执
行。
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人收到中标通知书后14天内报送施
工组织设计或施工方案，包括格式和内容符合监理工程师合理规定的整体工程的总进度及
月形象进度施工计划表。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包
人递交的报告后7天内。
7.2施工进度计划
7.2.2施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包
人递交的报告后7天内。
7.3开工
7.3.1开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：按照通用合同条款规定执行。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按照通用合同条款规定执行。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按照通用合同条款规定执行。
7.4测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的
期限：中标通知书发出后7日内通知承包人。
7.5工期延误
7.5.1因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。
7.5.2因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误1天支付违约金
2000元。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的10%。
7.6不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：无。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）8级以上台风；
（2）降水量60mm以上的暴雨；
（3）以项目所在地县市级政府气象台站公布的数据为准。
双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：
（1）因承包人违反规范进行施工或未按设计要求进行施工或没有按招标文件约定和
投标时报送样品并经监理人同意后进行采购供货和施工或以伪劣、冒牌材料充抵合同规定
的品牌、型号、质量等级的产品进行施工或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建
的施工工期；
（2）因承包人不按本合同规定配置现场管理人员或管理人员不到位时，经发包人代
表或监理工程师下达停工令的停工日期；承包人没有组织和协调好相关施工队伍进行施工
而造成工期延误，由承包人承担责任；
（3）因施工组织设计或施工方案未按时提交或不满足规定要求而未能得到监理人审
批影响开工的工期；
（4）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题，或技术问题需作
整改，其整改费用由承包人承担，耽误工期由承包人承担责任并负责经济赔偿；
（5）施工过程中因城市供电、供水部门的停电、停水而影响工期的，发包人一概不
作现场签证，发包人要求承包人在投标时考虑，其工期包含在总工期内；
（6）承包人原因的待料工期；
（7）工程质量未达到等级标准要求，发包人或监理人要求承包人返工的工期。
7.9提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：不奖励。
8.材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人保留必要时实施甲供材料的
权利，届时由双方另行签订补充协议明确相关甲供材料事项。承包人不得就上述供应材料
收取任何形式的采购及管理费用。
8.6样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
（1）承包人采购材料设备时，应根据设计文件规定的材料设备品种、规格型号、技
术参数和质量等级要求，按照招标工程量清单（或财政部门批准的工程预算造价）计算的
材料设备价位，在采购前15天内以二份书面向发包人报告材料设备采购的品牌、规格型
号、技术参数、质量等级、数量、样品、有关资料和采购计划，经发包人确认后，一份送
交监理单位，一份送交承包人作为采购进场依据。
（2）承包人应按照发包人所确认的品牌、规格型号、技术参数、质量等级、数量进
行采购，监理单位应严格把好材料设备产品质量关，如经发现承包人不按发包人所确认品
牌要求的，发包人和监理工程师有权制止施工，已经施工的责令重新返工，返工费用和工
期延误的由承包人负责；已经采购进场而未施工的责令清理退回，发生费用由承包人负责。
施工中，设计单位和发包人变更材料设备品种，应有设计单位和发包人共同确认的书面通
知单；因施工原因承包人要求更换材料设备品种的，应取得设计单位和发包人共同确认的
书面通知单后才能更换，否则按不合格产品质量处理，发包人和监理工程师有权责令停止
施工。对变更或更换材料设备品种的，只计算材料设备单价价差部分和税金，不能计算其
他费用。
（3）本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应
由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、
技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规
范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用
证等证明和出厂日期等以供核对。
（4）承包人应于每月２５日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报
如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地
点，附送产品合格证（复印件）。
（5）由承包人采购的建筑装修材料、大宗设备须向发包人提供正式发票复印件
备案。
（6）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，
具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。
8.8施工设备和临时设施
8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人负责。
8.9材料设备与供应
本工程为政府财政性投资项目，根据安溪县人民政府安政办[2016]45号《安溪县人民
政府办公室关于工程建设项目设备材料采购实行“甲供甲控”的通知》文件精神，本工程
使用的电气设备按该文件执行。
9.试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按监理人要求。
施工现场需要配备的试验设备：按监理人要求。
施工现场需要具备的其他试验条件：按监理人要求。
9.4现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：按监理人要求。
10.变更（按安溪县有关规定执行。）
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：除了通用合同条款约定的内容外，增加：发包人根据项目建
设需要做出的变更并遵守当地政府及上级有关部门出台的最新文件要求。
10.4变更估价
10.4.1变更估价原则
关于变更估价的约定：
1.增减工程量的单价确定
①在实物工程量清单之内的项目，按最高控制价预算书综合单价乘以（1-下浮系数K
值）计算；
②不在工程量清单之内的项目，按照省、市造价主管部门颁布的施工期间的定额、费
用标准、价格信息及下浮系数K值计算。若定额缺项的，由中标人提出适当的单价，经招
标人会同监理工程师询价确定，决算价最终以审计审核为准。
2.材料变更时价格确定
①工程招标最高控制价材料价格明细表已有的材料，根据工程招标最高控制价价格明
细表所列的材料单价乘以（1-下浮系数K值）计算；
②工程招标最高控制价材料价格明细表中没有的材料，按照《泉州工程造价管理》施
工期间公布的材料单价乘以（1-下浮系数K值）计算；
③《泉州工程造价管理》没有公布的材料，由工程预决算审核部门询价审核后确定并
报送造价管理部门备案。
对中标后的材料（设备）在施工中进行更换品牌种类的，只能计算材料（设备）单价
增减价差部分和税金，不能计算其他一切费用。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：按照通用合同条款规定执行。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按照通用合同条款规定执行。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和
金额为：无。
10.7暂估价
无。
承包人直接实施的暂估价项目的约定：按照通用合同条款规定执行。
10.8暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：
(1)已签约合同价中的暂列金额应由发包人按要求使用；
(2)暂列金额余额应归发包人所有。
11.价格调整
11.1市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
12.合同价格、计量与支付
12.1合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：无。
风险费用的计算方法：无。
风险范围以外合同价格的调整方法：无。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：见专用合同条款“11.1市场价格波动引起的调整”的约定。
风险费用的计算方法：无。
风险范围以外合同价格的调整方法：见专用合同条款“11.1市场价格波动引起的
调整”的约定。
3、其他价格方式：/。
12.2预付款
12.2.1预付款的支付
预付款支付比例或金额：本合同工程无预付款。
12.2.2预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
12.3计量
12.3.1计量原则
工程量计算规则：按通用合同条款执行。
12.3.2计量周期
关于计量周期的约定：按通用合同条款执行。
12.3.3单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按通用合同条款执行。
12.3.4总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：按通用合同条款执行。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计
量〕约定进行计量：按通用合同条款执行。
12.3.6其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/。
12.4工程进度款支付
12.4.1付款周期
关于付款周期的约定：
（1）本工程不支付预付款；
（2）工程竣工验收合格后，发包人支付合同价款的80%；
（3）内业资料归档完毕、报备手续齐全、工程结算审计完成后，付至审计价的97%，
余3%作为工程质量保修金；
（4）工程款全部以银行转账形式支付。承包人支取工程款时应提交同等金额的正式
发票。
12.4.2进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按照通用合同条款及监理人的规定。
12.4.3进度付款申请单的提交
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按照通用合同条款规定执行。
12.4.4进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：工程师在接收到报告后7天内完成审核签证。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人在收到工程师签证后7天内完
成审批。
（2）发包人支付进度款的期限：具体详见12.4.1。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。
12.4.6支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：按照通用合同条款规定执行。
13.验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
13.2竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：
无。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按通用合同条款执行。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用合同条
款执行。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按照通用合同条款。
13.3工程试车
13.3.1试车程序
工程试车内容：无。
（1）单机无负荷试车费用由/承担；
（2）无负荷联动试车费用由/承担。
13.3.3投料试车
关于投料试车相关事项的约定：无。
13.6竣工退场
13.6.1竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：按照通用合同条款。
14.竣工结算
14.1竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应按照监理人通知的时间提交竣工付款申
请单。
竣工结算申请单应包括的内容：按照通用合同条款执行。
14.2竣工结算审核
工程结算由业主单位委托符合安溪县政府规定的中介机构进行评审，评审结论经财政
部门复核或经审计部门审计的项目，其结算价以财政部门的复核意见或审计部门的审计结
论为准。
发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用合同条款执行。
发包人完成竣工付款的期限：按通用合同条款执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款执行。
14.4最终结清
14.4.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：承包人应按照合同约定承担缺陷责任与保修，并
承担全部费用后，按监理人通知的份数提交最终结清申请单。
承包人提交最终结算申请单的期限：承包人应按照合同约定承担缺陷责任与保修，并
承担全部费用后，按监理人的通知的时间提交最终结清申请单。
14.4.2最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按照通用合同
条款。
（2）发包人完成支付的期限：工程竣工验收合格并经结算审计、建档后，发包人支
付的工程款的总额为结算总造价（含设计变更的调整和招标人及监理单位中间签证增减
等费用）的97%，余下工程结算总造价的3%为保修金。工程保修期满并完成保修任务后
一个月内结清保修金，即结算总造价的3%（保修金不计利息）。
15.缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：工程缺陷责任期为12个月。
15.3质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：工程质量保修金为工程结算总造价的3%。在工程
项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程
质量保证金。
15.3.1承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（2）种方式：
（1）质量保证金金额为：。
（2）3%的工程款；
（3）其他方式:/。
15.3.2质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预
付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:。
关于质量保证金的补充约定：，。
15.4保修
15.4.1保修责任
按照中华人民共和国建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》的规定执行，
最低保修期限为：
（1）地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
（4）电气管线、给排水管道、设备安装为2年；
（5）装修工程为2年；
（6）其他项目保修期限约定如下：本工程保修期限为1年。
15.4.2修复费用
（1）属于保修范围内的项目，机电产品的缺陷，承包人应当在接到缺陷修复通知之
日起24小时内派人修复，其他缺陷修复响应时间为3天。承包人不在约定期限内派人修
复的，发包人可以委托他人修复，其所需费用从承包人的工程质量保修金内扣除。
（2）发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢
修。
（3）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋工程质量保修办法》的规定，
立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质
等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
（4）在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体工程结
构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承
担损害赔偿责任。
15.4.3修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：属于保修范围内的项目，机电产品
的缺陷，承包人应当在接到缺陷修复通知之日起24小时内派人修复，其他缺陷修复响应
时间为3天。
16.违约
16.1发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：无。
16.1.2发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：无。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作
或转由他人实施的违约责任：无。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包
人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违
约责任：无。
（7）其他：无。
16.2承包人违约
16.2.1承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：①因承包人不按设计文件施工或违反施工规范进行施工或
建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，
其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。
②工程违约分包处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包。如承包人将
工程进行转包或未经发包人同意擅自分包，发包人有权责令其出场，并有权单方面取消承
包人的中标资格，解除本合同并要求承包人支付协议书合同价款2%的违约金，由此产生
的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
③承包人必须按照发包人下达的开工日期及时派出投标承诺的项目经理、项目技术
负责人和其他主要管理人员到工地现场指挥协调施工，保证项目管理班子正常运转。上述
人员无法按期到位的，每逾期一天承包人应按每人5000元/次向发包人支付违约金，逾期
超过30天的，发包人有权单方解除合同并没收承包人的履约保证金。
④承包人投标承诺的主要机械设备必须按照发包人下达的开工日期进场到位，保证
如期开工。上述机构设备无法按期到位的，每逾期一天承包人应按每台5000元/次向发包
人支付违约金，逾期超过30天的，发包人有权单方解除合同并没收承包人的履约保证金。
⑤投标人中标后，招标人对于中标人在投标文件中明确的项目经理、项目技术负责
人和其它主要管理人员实行考勤制度，对不在岗人员进行处罚：
⑥承包人不按规定时间内签订合同和不签订合同的；或虽已签订合同，却不履行合
同的，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付损失赔偿金2%合同价款。
○7接到发包人或监理单位发出的书面开工通知后7日内，承包人无正当理由推迟开
工的，每拖延1日历天须向发包人支付10000元违约金；承包人逾期开工超过30天的，
发包人有权单方解除合同，承包人应向发包人支付损失赔偿金2%合同价款。
○8在工程施工过程中及工程保修期内，由于承包人责任出现严重质量问题、安全事
故或其他事项（如工人围堵主要干道等），受到政府有关部门的通报批评，致使本工程的
社会形象受损，每发生一次承包人应支付违约金1~10万元。
○9本合同约定的承包人应支付的违约金、损失赔偿金，发包人有权从工程款中直接扣
除或从履约保证金中之直接扣除。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：均由承包人承担。
16.2.3因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：无。
17.不可抗力
17.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。
17.4因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。
18.保险
18.1工程保险
关于工程保险的特别约定：投保人：建筑工程一切险、安装工程一切险以发包人名义
投保，受益人为发包人，第三者责任险以发包人和承包人名义投保，劳工险以承包人名义
投保，承包人必须办理合同所雇用的全部人员劳工险，包括承包人分包的人员。
投保内容：建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险和劳工险，以及行政主
管部门规定必须投保的和承包人认为必要的险种。
保险金额、保险费率和保险期限：招标文件和工程量清单中已包括保险费用的，承包
人应按本合同规定足额投保并承担保险费用，其保险费率由发包人和承包人共同与保险机
构商定，保险期限为从工程开工至工程完成竣工验收合格后28天，但第三者责任险期限
为缺陷责任期满为止。由发包人办理工程一切险和其他保险的，其保费已按照招标文件规
定包含在投标人的投标报价中的，发包人可以从承包人的工程款中直接扣除相关保费。
18.3其他保险
关于其他保险的约定：需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等：（待中标后按
照招标文件的规定填入具体内容）。
18.7通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。
20.争议解决
20.3争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。
20.3.1争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：，。
选定争议评审员的期限：，。
争议评审小组成员的报酬承担方式：，。
其他事项的约定：，。
20.3.2争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：，。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向安溪县人民法院起诉。
第4节合同附件
合同附件内容见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。
第4章招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。
第5章技术标准和要求
第1节招标项目概况和说明
（一）工程建设地点的现场自然条件
投标人应自行踏勘现场。
（二）工程建设地点的现场施工条件
投标人应自行踏勘现场。
（三）招标项目说明
具体详见工程量清单及施工图纸。
第2节工程建设技术标准
（一）工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和
国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文：
1.《工程测量规范》GB50026-2007
2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002
3.《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008
4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012
5.《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012
6.《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011
7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010
8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015
9.《混凝土质量控制标准》GB50164-2011
10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB50203-2011
11.《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2012
12.《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012
13.《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001
14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50239-2002
16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002
18.《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013
19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2013
20.《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2014
21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001
22.《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011
23.《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2010
24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013
25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012
27.《道路工程术语标准》GBJ124-88
28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96
29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB50201-2012
30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008
31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008
32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008
33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008
34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014
35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006
36.《混凝土质量控制标准》GB50164-2011
37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T13-119-2010
39.《建筑施工组织设计规范》GB/T50502-2009
40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011
41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012
42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012
43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T50903-2013
44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011
……
如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修
改或更新后的内容为准。
（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地
方工程建设技术标准如下：
/
（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标
准外，还应满足下列标准要求：
/
第3节施工现场管理要求
（一）现场安全防护设施要求
承包人应按照国家、省和泉州市行政主管部门有关施工安全防护的规定以及监理人要
求的和承包人的施工组织设计提出的措施做好现场安全防护设施，确保工程安全施工无事故。
承包人必须保证安全措施费专款专用，并接受监理人和发包人的监督。监理人或发包人发现
承包人安全防护设施不足或不到位的，监理人应责令承包人整改，承包人拒绝整改或整改不
到位的，监理人有权停止承包人施工，发包人有权扣除安全措施费并上报主管部门。特别是，
承包人施工用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求。
（二）水土保持与环境要求
承包人应按照有关规定做好施工场地的水土保持，确保工程施工污水不对周边环境造成污
染，同时，承包人还应当按照经监理人批准的施工组织设计或施工方案组织施工，减少和减
低施工噪声、废气排放，符合环境管理部门的要求。
（三）文明施工要求
本项目要求创建文明工地，达到文明施工工地标准要求，承包人应按照《建筑施工安全
文明工地标准》DBJ13-81-2006、《建筑施工现场环境与卫生标准》（J10796-2006）、《建
筑安全文明工地文件选编》（福建省建设厅）等有关的法律、法规和标准规范的规定以及经
监理人批准的施工组织设计或施工方案的文明施工措施做好文明施工。承包人必须保证文明
施工措施费专款专用，并接受监理人和发包人的监督。监理人或发包人发现承包人的行为不
符合文明施工要求的，监理人应责令承包人整改，承包人拒绝整改或整改不到位的，发包人
有权扣除承包人的文明施工措施费并上报有关部门。
（四）施工机具进场要求
承包人必须按照经监理人批准的施工组织设计或施工方案，根据工程施工进度需要，组
织施工机具进场。
承包人的施工机具进场后，应及时向监理人报备。未经监理人的批准同意，承包人的施
工机具不得擅自离场。
承包人的施工机具应按照监理人和发包人指定的场所摆放和保管，不得影响他人的施工活动，
不得造成安全问题
第4节招标人对工程主要材料设备的要求
（一）技术要求
按现行相关规范执行
（二）质量要求
按现行相关规范执行
（三）参考品牌
主要材料设备参考品牌明细表
说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人
投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品
质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被
拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品
牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主
材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有
权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。
2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。
3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产
品。
第5节招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。
第6节其他要求
/
第6章投标文件格式
1.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人
或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章的地方，应由联合
体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖章。
建筑工程招标控制价编制说明
工程名称：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目
AdministratorAdministrator
清单编制说明
工程名称：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目
工程预算书建设单位：
安溪县龙涓镇吉山村民委员会工程名称：
龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目工程编号：建筑面积：平方米工程造价：
***
元经济指标：元/平方米编 制 人：编制人证书编号：审 核 人：审核人证书编号：编制单位：编制日期：
2026年09月18日工程项目造价汇总表工程名称:龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目
第1页 共1页序号
单项工程名称
金额(元)
其中安全文明施工费(元)
人工费
（元）1
单项工程
***
19043
131207合 计
***
19043
131207单项工程造价汇总表工程名称：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目 单项工程
第1页 共1页序号
单位工程名称
金额(元)
其中安全文明施工费(元)
人工费
（元）1
装配式建筑
417285
14900
952722
安装工程
210998
4143
35935合 计
***
19043
131207单位工程造价汇总表工程名称：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目 单项工程 装配式建筑
第1页 共2页序号
汇 总 内 容
金 额(元)
招标控制价
***.01
分部分项工程费
3634311.1
一般土建
3634312
措施项目费
53854
安全文明施工费扬尘防治措施费
不可竞争费用
可竞争费用2.1
总价措施项目费
17818
1490015202.1.1
安全文明施工费
14900
41434232.1.2
其他总价措施费
1398
190431943
209862.1.3
扬尘防治措施费
1520
190431943
20986
6072972.2
单价措施项目费
360363
其他项目费3.1
暂列金额3.2
专业工程暂估价3.3
总承包服务费合 计=1+2+3
417285单位工程造价汇总表工程名称：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目 单项工程 安装工程
第2页 共2页序号
汇 总 内 容
金 额(元)1
分部分项工程费
2059201.1
电气工程
2014091.2
水卫工程
45112
措施项目费
50782.1
总价措施项目费
49552.1.1
安全文明施工费
41432.1.2
其他总价措施费
3892.1.3
扬尘防治措施费
4232.2
单价措施项目费
1233
其他项目费3.1
暂列金额3.2
专业工程暂估价3.3
总承包服务费合 计=1+2+3
210998分部分项工程量清单与计价表工程名称：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目
第1页 共5页序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
金 额(元)综合单价
合价单项工程
单项工程(17装配式建筑)装配式建筑
单位工程(17装配式建筑)一般土建
分项工程(17装配式建筑)1
010101001001
平整场地
(1)土壤类别:三类土
(2)弃土运距:由投标单位自行考虑
(3)取土运距:由投标单位自行考虑
m2
456
1.56
711.362
010101003001
挖沟槽土方
(1)土壤类别:三类土
(2)挖土深度:1.5m以内
m3
30.6
7.4
226.443
010101004001
挖基坑土方
(1)土壤类别:三类土
(2)挖土深度:1.5m以内
m3
141.29
7.71
1089.354
010103001001
回填方
(1)密实度要求:符合设计和规范要求
(2)填方材料品种:三类土
(3)填方粒径要求:符合设计和规范要求
(4)填方来源、运距:利用现场开挖土方
m3
133.31
10.46
1394.425
010103002001
余方弃置
(1)废弃料品种:三类土
(2)运距:3km
m3
18.66
19.39
361.826
010501001001
垫层
(1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制
(2)混凝土强度等级:C15
m3
8.1
413.68
3350.817
010501003001
独立基础
(1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制
(2)混凝土强度等级:C30
m3
18.9
423.01
7994.898
010502001001
矩形柱
(1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制
(2)混凝土强度等级:C30
m3
18.56
443.82
8237.39
010503001001
基础梁
(1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制
(2)混凝土强度等级:C30
m3
9.3
429.2
3991.5610
010515001003
现浇构件钢筋
(1)钢筋种类、规格:HPB300Φ6
t
0.006
5716.46
34.311
010515001005
现浇构件钢筋
(1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ8
t
0.752
5291.93
3979.5312
010515001004
现浇构件钢筋
(1)钢筋种类、规格:H
t
0.53
5083.72
2694.37分部分项工程量清单与计价表工程名称：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目
第2页 共5页序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
金 额(元)综合单价
合价RB400E 1213
010515001006
现浇构件钢筋
(1)钢筋种类、规格:HRB400E 14
t
2.391
4960.59
11860.7714
010515001007
现浇构件钢筋
(1)钢筋种类、规格:HRB400E 16
t
1.761
4904.65
8637.0915
010516006001
电渣压力焊接个
140
5.97
835.816
010516002001
预埋铁件
(1)规格:M30*1100 A.B(Q235)
t
0.389
7832.89
3046.9917
010603001001
实腹钢柱
(1)柱类型: 焊接H型
(2)钢材品种、规格:BH350~600X200X6X8 Q355B
(3)单根柱质量:3.0t以内
(4)金属面除锈(喷石英砂)Sa2.5
(5)防火要求:厚型 耐火极限2.5小时
t
3.884
17093.53
66391.2718
010603001002
实腹钢柱
(1)柱类型:热轧H型
(2)钢材品种、规格:BH350X200X6X8 Q355B
(3)单根柱质量:3.0t以内
(4)金属面除锈(喷石英砂)Sa2.5
(5)防火要求: 薄型 耐火极限2.5小时
t
1.172
13038.66
15281.3119
010604001001
钢梁
(1)梁类型: 焊接H型
(2)钢材品种、规格:BH350~650X200X6X8Q355B
(3)单根质量:1.5t以内
(4)安装高度:7.767m以内
(5)金属面除锈(喷石英砂)Sa2.5
(6)防火要求: 薄型 耐火极限1.5小时
t
2.139
15758.77
33708.0120
010606001001
钢支撑、钢拉条
(1)钢材品种、规格:Φ89*3.0圆管 Q235B、Φ25圆钢 Q235B、Φ32x2.5圆管 Q235B、 Φ12圆钢 Q235B和隅撑:L50X4角钢
(2)构件类型:
(3)安装高度:7.767m以内
t
1.278
12882.92
16464.3721
011405001001
金属面油漆
(1)构件名称:BH350X200X6X8、BH350X200X6X8和BH350~650X200X6X8
(2)(3)油漆品种、遍数:红丹醇酸防锈漆一道、两道醇酸防锈漆(中间漆)和两道醇酸调和
m2
256.85
37.94
9744.89分部分项工程量清单与计价表工程名称：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目
第3页 共5页序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
金 额(元)综合单价
合价漆(面漆)22
011405001002
金属面油漆
(1)构件名称:Φ89*3.0圆管 Q235B、Φ25圆钢 Q235B、Φ32x2.5圆管 Q235B、 Φ12圆钢 Q235B和隅撑:L50X4角钢
(2)金属面除锈(喷石英砂)(3)薄型 耐火极限1.5小时
(4)油漆品种、遍数:红丹醇酸防锈漆一道、两道醇酸防锈漆(中间漆)和两道醇酸调和漆(面漆)
m2
59.13
134.88
7975.4523
040901010001
高强螺栓
(1)材料规格:M20 10.9级
套
338
20.2
6827.624
010507009001
钢结构基底灌浆
(1)部位:钢柱柱脚
(2)灌浆料种类:C30砼
m3
0.12
719.92
86.3925
010901002001
型材屋面
(1)型材品种、规格:YX-820型屋面彩钢板 t=0.526mm
(2)金属檩条材料品种、规格:镀锌檩条C型200X70X20X2.0
m2
466.08
140.81
65628.7226
011001001001
保温隔热屋面
(1)保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚A级玻璃丝棉+夹筋阻燃铝箔
m2
466.08
39.82
18559.3127
GJ0108008001
金属屋面天沟、檐沟
(1)钢材品种、规格:彩板外天沟，展开1100mm宽具体详图纸
(2)规格、厚度:0.5mm厚
m2
52.8
64.63
3412.4628
010516002002
预埋铁件
(1)规格:镀锌角钢50
t
0.181
8370.23
1515.0129
010507001001
散水、坡道
(1)垫层材料种类、厚度:60厚C20混凝土+150厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆
(2)面层厚度:20厚1：2.5水泥砂浆压实赶光
(3)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制
(4)素土夯实，向外坡3%~5%
m2
71.36
200.61
14315.5330
010501001002
垫层
(1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制
(2)混凝土强度等级:C15
m3
46.46
392.47
18234.1631
011101003001
细石混凝土楼地面
(1)面层厚度、混凝土强度等级:40厚C25细
m2
456
58.86
26840.16分部分项工程量清单与计价表工程名称：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目
第4页 共5页序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
金 额(元)综合单价
合价石砼，面撒2~3厚非金属耐磨材料，专用抹平机压实抹平，素水泥浆结合层一遍安装工程
单位工程(17安装)电气工程
分项工程(17安装)32
030404017001
配电箱
(1)名称:并网柜户外型
(2)规格:80kw
(3)
台
1
3175.82
3175.8233
030408001001
电力电缆
(1)型号:PV1-F1*4mm2
(2)名称:光伏直流电缆
m
200
11.05
221034
030408001003
电力电缆
(1)型号:ZC-YJLV-3*25+1*16
(2)名称:光伏交流电缆
(3)电压等级(kV):0.6/1KV
m
66
123.77
8168.8235
030408001002
电力电缆
(1)型号:ZC-YJLV-3*35+1*16
(2)名称:光伏交流电缆
(3)电压等级(kV):0.6/1KV
m
50
155.36
776836
030408006001
电力电缆头
(1)规格:≤35mm2
(2)安装部位:户外
(3)电压等级(kV):10kV
(4)材质、类型:铜芯
个
4
366.57
1466.2837
030411001001
配管
(1)材质:半硬质塑料管
(2)规格:Φ32
m
200
10.77
215438
030411001003
配管
(1)材质:半硬质塑料管
(2)规格:Φ32
m
66
15.73
1038.1839
030411001002
配管
(1)材质:半硬质塑料管
(2)规格:Φ32
m
50
18.67
933.540
030405002003
太阳能电池
(1)规格:2465*1134*30mm，单晶硅630Wp
(2)容量:79.38kw
(3)安装方式:屋面安装
组
1
130262.84
130262.8441
080904012001
转换器
(1)名称:逆变器80kW
(2)
台
1
13710.28
13710.2842
030414002001
送配电装置系统
(1)输配电装置系统调试(≤1kV交流供电)
系统
1
333.22
333.2243
010606002001
钢檩条
(1)钢材品种、规格:□80X40X2mm,采用镀镁铝锌钢材, 双面度铝镁锌不小于275g/m2
(2)单根质量:1.5t以
t
1.095
13841.58
15156.53分部分项工程量清单与计价表工程名称：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目
第5页 共5页序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
金 额(元)综合单价
合价内
(3)安装高度:7.767m以内44
010606001002
钢支撑、钢拉条
(1)钢材品种、规格:(2)构件类型:主水槽(M型)、主水槽盖板、横向水槽和横担板
(3)安装高度:7.767m以内
t
1.086
13841.57
15031.95水卫工程
分项工程(17安装)45
031001006001
塑料管m
64.2
61.18
3927.7646
031004014001
给、排水附(配)件
(1)材质:塑料
(2)型号、规格:虹吸式雨水斗 DN110
个/组
10
58.3
583合 计
569351.62总价措施项目清单与计价表工程名称：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目
第1页 共1页序号
项 目 名 称
计 算 基 础
(元)
费 率(%)
金 额(元)单项工程装配式建筑1
安全文明施工费
399467
/
149001.1
一般土建
399467
3.73
149002
其他总价措施费
399467
/
13982.1
一般土建
399467
0.35
13983
扬尘防治措施费
14900
/
15203.1
一般土建
14900
10.2
1520安装工程1
安全文明施工费
111069
/
41431.1
电气工程
106436
3.73
39701.2
水卫工程
4633
3.73
1732
其他总价措施费
111069
/
3892.1
电气工程
106436
0.35
3732.2
水卫工程
4633
0.35
163
扬尘防治措施费
4143
/
4233.1
电气工程
3970
10.2
4053.2
水卫工程
173
10.2
18合 计
22773单价措施项目清单与计价表工程名称：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目
第1页 共1页序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
金 额(元)综合单价
合价单项工程
单项工程(17装配式建筑)装配式建筑
单位工程(17装配式建筑)一般土建
分项工程(17装配式建筑)1
011705001001
大型机械设备进出场及安拆项
1
5479.32
5479.322
011702001001
基础模板
(1)基础类型:独立基础
m2
50.4
77.67
3914.573
011702033001
垫层模板
(1)构件类型:垫层
(2)支撑高度:3.6m以内
m2
35.5
76.04
2699.424
011702002001
柱模板
(1)支撑高度:4.8m
(2)构件形状:矩形
m2
118.67
98.53
11692.565
011702005001
基础梁模板
(1)支撑高度:3.6m以内
(2)构件形状:矩形
m2
68.1
67.66
4607.656
011701006001
满堂装饰脚手架m2
456
16.76
7642.56安装工程
单位工程(17安装)电气工程
分项工程(17安装)7
031301017001
脚手架搭拆项
1
1.23
1.23水卫工程
分项工程(17安装)8
031301017002
脚手架搭拆项
1
122.38
122.38合 计
36159.69其他项目清单与计价汇总表工程名称：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目
第1页 共1页序号
项 目 名 称
金额(元)
备注1
暂列金额2
专业工程暂估价3
总承包服务费合 计——总承包服务费计价表工程名称：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目
第1页 共1页序号
项 目 名 称
计算基础(元)
费率(%)
金额(元)合 计人工、材料设备、机械汇总表工程名称：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目
第1页 共7页序号
工料机编码
工料机名称
规格、型号等特殊要求
单位
数量
单价
合价一人工01
00010040
定额人工费元131206.93二材料1
01000020
型钢
综合
t
0.214
3097.35
662.522
01000020
镀锌檩条
C型200X70X20X2.0
t
3.03
3761.06
11395.653
01000030
型钢
综合
kg
28.6
3.097
88.574
01010240
螺纹钢筋
HRB400Φ12
t
0.543
3000
1629.755
01010340
螺纹钢筋
HRB400EΦ14
t
2.451
2902.65
7113.746
01010350
螺纹钢筋
HRB400EΦ16
t
1.805
2858.41
5159.57
01010590
线材
HRB400EΦ8
t
0.767
3044.25
2335.068
01030140
镀锌铁丝
22#
kg
32.678
8.52
278.429
01030190
镀锌铁丝
Φ2.2～1.2
kg
2.412
7.57
18.2610
01090240
圆钢
Φ6
t
0.006
3132.74
19.1711
01130190
镀锌扁钢
综合
kg
3.52
3.92
13.812
01130190
镀锌扁钢
综合
kg
1.8
4.49
8.0813
01210140
角钢
50
kg
193.67
3.761
728.3914
01230010
BH350X200X6X8 Q355Bt
1.055
3097.35
3267.0815
01290100
钢板
综合
t
1.171
3292.04
3856.6116
01290100
BH350~650X200X6X8
Q355B
t
2.096
6100
12786.9417
01290560
BH350~600X200X6X8
Q355B
t
4.195
6100
25587.7918
01291350
YX-820型屋面彩钢板
δ0.526
m2
540.653
42
22707.4219
01530010
封铅
含铅65% 锡35%
kg
2
48.67
97.3420
01610250
铁件
综合
kg
2.127
3.796
8.0721
01610250
铁件
综合
kg
416.23
3.354
1396.0422
02070240
橡胶垫
δ2
m2
0.14
3.27
0.4623
02070240
橡胶垫
δ2
m2
0.116
3.23
0.3724
02110310
PVC彩色屋脊m
24.24
25
60625
02130010
聚四氟乙烯带kg
0.64
59.48
38.0726
02130120
三色塑料带
20mm×40m
m
0.2
0.28
0.0627
02270001
白布kg
13.788
24.86
342.7828
02270001
白布kg
0.42
25.11
10.5529
02270260
棉纱kg
0.11
5.17
0.5730
02270260
棉纱kg
0.1
5.22
0.5231
03013960
高强螺栓
M20 10.9级
套
358.28
3.4
1218.1532
03014950
拉杆螺栓kg
3.873
7.96
30.8333
03014970
六角螺栓kg
52.469
6.14
322.1634
03015420
膨胀螺栓
M6
个
22.4
6.15
137.7635
03015460
膨胀螺栓
M10
套
18.56
1.39
25.836
03015480
膨胀螺栓
M12
套
47.476
1.46
69.3137
03130160
低合金实芯焊丝
Φ1.2
kg
357.032
8.85
3159.73人工、材料设备、机械汇总表工程名称：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目
第2页 共7页序号
工料机编码
工料机名称
规格、型号等特殊要求
单位
数量
单价
合价38
03130170
低合金药芯焊丝
Φ1.2
kg
192.689
10.62
2046.3639
03130280
焊锡丝kg
0.46
24.34
11.240
03130300
松香焊锡丝
综合
m
0.15
1.17
0.1841
03130340
电焊条
结422
kg
20.52
6.73
138.142
03130620
焊剂kg
2.268
4.89
11.0943
03130650
焊锡膏kg
0.092
36.99
3.444
03130700
埋弧焊剂kg
140.331
3.91
548.745
03130830
冲击钻头
Φ8
个
0.14
4.78
0.6746
03130850
冲击钻头
Φ12
只
0.116
8.85
1.0347
03130870
冲击钻头
Φ16
个
0.828
11.68
9.6748
03130970
合金钢钻头
Φ10
个
0.512
3.66
1.8749
03131110
锯条
综合
根
13.874
0.44
6.150
03131120
钢锯条根
79.919
0.23
18.3851
03131480
铁砂布张
1.457
0.88
1.2852
03131490
铁砂布
0#-2#
张
2.2
0.81
1.7853
03131540
金属片
Φ150
片
1.8
0.98
1.7654
03131590
低碳钢焊条
综合
kg
115.62
7.1
820.955
03131600
低碳钢焊条
J422 综合
kg
0.18
7.1
1.2856
03131970
低合金钢焊条
E43系列
kg
25.283
13.82
349.4157
03210180
垫铁kg
171.005
4.82
824.2558
03210400
钢丝网
0.3
m2
176.946
7.08
1252.7859
03210610
横担板个
128
3.8
486.460
03210660
平垫铁
综合
kg
0.3
4.48
1.3461
03211660
金属结构铁件kg
71.059
6.11
434.1762
04010001
水泥
32.5
kg
1274.745
0.37
471.6663
04010050
袋装水泥
32.5
kg
218.941
0.44
96.3364
04010170
散装水泥
42.5
kg
38207.792
0.31
11844.4265
04030050
石英砂m3
8.215
305.83
2512.5466
04030150
中(粗)砂
损耗2%+膨胀1.18
m3
3.748
155.34
582.2967
04030170
机制砂m3
0.36
101.94
36.7368
04030230
净干砂（机制砂）m3
42.265
101.94
4308.569
04030230
净干砂（机制砂）m3
30.391
130
3950.8670
04050190
碎石
综合
m3
14.151
86.42
1222.971
04050200
碎石
Φ5-10 （细石）
m3
0.079
97.09
7.6672
04050240
碎石
Φ5-31.5
m3
91.111
92.23
8403.1773
04090030
粉煤灰
Ⅱ级
kg
42.74
0.18
7.6974
04090360
粘土膏m3
0.342
29.01
9.9175
04130050
粉煤灰砖
240×115×53 MU10
块
756.588
0.34
257.2476
04270100
混凝土内撑条
20mm×25mm
m
49.315
0.99
48.82人工、材料设备、机械汇总表工程名称：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目
第3页 共7页序号
工料机编码
工料机名称
规格、型号等特殊要求
单位
数量
单价
合价77
05030220
松木锯材m3
2.303
1442
3320.7978
05030240
枕木
综合
m3
0.16
1969
315.0479
13010001
调和漆kg
18.014
10.88
195.9980
13010050
醇酸磁漆kg
49.23
15.33
754.6981
13010160
酚醛调和漆kg
0.05
11.97
0.682
13010160
酚醛调和漆kg
52.515
11.95
627.5583
13030600
环氧富锌底漆(封闭漆)kg
21.693
24.28
526.784
13030620
非金属耐磨材料kg
2622
2.85
7472.785
13050060
防锈漆
C53-1
kg
0.22
9.82
2.1686
13050070
防锈漆
红丹
kg
28.822
12.21
351.9287
13050090
醇酸防锈漆kg
38.486
10.27
395.2588
13050100
醇酸防锈漆
C53-1
kg
0.02
9.91
0.289
13050150
钢结构薄型防火涂料kg
567.721
5.13
2912.4190
13050160
钢结构厚型防火涂料kg
2780.58
2.14
5950.4491
13050220
沥青绝缘漆kg
0.14
13.27
1.8692
13050220
沥青绝缘漆kg
0.116
13.18
1.5393
13350250
密封膏kg
0.3
10.02
3.0194
13410030
嵌缝料kg
14.24
4.47
63.6595
14030060
汽油
92#
kg
0.7
8.96
6.2796
14030060
汽油
92#
kg
4.988
9.83
49.0397
14050060
油漆溶剂油kg
15.611
7.26
113.3498
14070130
机油
综合
kg
0.11
10.27
1.1399
140
4.（10.29）龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目招标文件.doc【预算及图纸】龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目.zip
投标邀请书
招标编号：中融合(2026)泉安招字016号
致：1、福建省同美建设工程有限公司2、福建省五洲建设集团有限公司3、
福建中奥建筑工程有限公司4、福建中科三净环保股份有限公司5、福建省筑辉
工程建设有限公司6、福建省巨伯工程集团有限公司7、福建晨美建设有限公司
8、福建省安能实验室设备有限公司
1.招标条件
本招标项目龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目已获批准建设，建设单位为
安溪县龙涓镇吉山村民委员会，建设资金来源上级拨款及自筹，招标人为安溪
县龙涓镇吉山村民委员会，委托的招标代理单位为福建中融合项目管理有限公司。
本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行邀请招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：安溪县；
2.2.工程建设规模：工程总造价约***元；
2.3.招标范围和内容：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目，具体详见招标
人提供的工程量清单；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：***元；
2.5.工期要求：总工期为50日历天，其中各关键节点的工期要求为（如果
有）/；
2.6.标段划分（如果有）：一个标段；
2.7.工程质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。
3.投标人资格要求
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑机电安装工程专
业承包资质或不低于叁级机电工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》
并具有独立法人资格的施工企业。
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人(即项目经理，下同)须具备有效
的不低于贰级机电工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合
格证书(B证)。
3.3.本招标项目不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2026年10月30日至2026年11月3日前，通过
安溪县小规模建设工程阳光交易平台
（https://ax.hyebid.cn/hyweb/zpsebid/zpsIndex.do）免费报名并免费下载招
标文件、工程预算造价成果文件、电子图纸等相关资料。
5.确认中标人办法
5.1.公告结束后直接摇取中标候选人。摇号方法：采用双随机的抽取办法，
即第1轮由系统自动随机分配各投标人对应代表球号，第2轮由建设单位公开随
机抽取其中三个号码，第一个号码对应的投标人为第三中标候选人，第二个号码
对应的投标人为第二中标候选人，第三个号码对应的投标人为第一中标候选人。
5.2.若投标单位存在违法违规行为，经查实后，即可取消中选资格。
6.开标时间及地点
6.1.开标时间：2026年11月5日10时00分（北京时间），在“安溪县小
规模建设工程阳光交易平台”网上随机抽取并实时直播，各投标人应准时在线参
加开标。
7.发布公告的媒介
本次投标邀请书在安溪县小规模建设工程阳光交易平台
（https://ax.hyebid.cn/hyweb/zpsebid/zpsIndex.do）上发布。
8.联系方式
招标人：安溪县龙涓镇吉山村民委员会
地址：安溪县龙涓镇，邮编：362400
电话：***，传真：/
联系人：***
招标代理机构：福建中融合项目管理有限公司
地址：厦门市思明区湖滨西路9号15A、15B之二，邮编：362400
电话：***，传真：/
联系人：***
福建省房屋建筑和市政基础设施工程
标准施工招标文件
招标项目名称：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目
招标项目编号：中融合(2026)泉安招字016号
招标人：安溪县龙涓镇吉山村民委员会（盖章）
招标代理机构：福建中融合项目管理有限公司（盖章）
招标文件编制日期：2026年10月30日
目录
1章投标邀请书
投标邀请书
2章投标须知
第1节投标须知前附表
投标须知前附表
第2节投标须知
3章合同条款及格式
第1节合同协议书
第2节通用合同条款
第3节专用合同条款
第4节合同附件
4章招标图纸
5章技术标准和要求
第1节招标项目概况和说明
第2节工程建设技术标准
第3节施工现场管理要求
第4节招标人对工程主要材料设备的要求
第5节招标人自行采购的材料设备
第6节其他要求
第6章投标文件格式
第1章投标邀请书
投标邀请书
致：1、福建省同美建设工程有限公司2、福建省五洲建设集团有限公司3、福建中
奥建筑工程有限公司4、福建中科三净环保股份有限公司5、福建省筑辉工程建设有限公
司6、福建省巨伯工程集团有限公司7、福建晨美建设有限公司8、福建省安能实验室设
备有限公司
1.招标条件
本招标项目龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目已获批准建设，建设单位为安溪县
龙涓镇吉山村民委员会，建设资金来源上级拨款及自筹，招标人为安溪县龙涓镇吉山村
民委员会，委托的招标代理单位为福建中融合项目管理有限公司。本项目已具备招标条
件，现对该项目的施工进行邀请招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：安溪县；
2.2.工程建设规模：工程总造价约***元；
2.3.招标范围和内容：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目，具体详见招标人提供
的工程量清单；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：***元；
2.5.工期要求：总工期为50日历天，其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6.标段划分（如果有）：一个标段；
2.7.工程质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。
3.投标人资格要求
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑机电安装工程专业承包资
质或不低于叁级机电工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》并具有独立法
人资格的施工企业。
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人(即项目经理，下同)须具备有效的不低
于贰级机电工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书(B证)。
3.3.本招标项目不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2026年10月30日至2026年11月3日前，通过安溪县小
规模建设工程阳光交易平台（https://ax.hyebid.cn/hyweb/zpsebid/zpsIndex.do）免
费报名并免费下载招标文件、工程预算造价成果文件、电子图纸等相关资料。
5.确认中标人办法
5.1.公告结束后直接摇取中标候选人。摇号方法：采用双随机的抽取办法，即第1
轮由系统自动随机分配各投标人对应代表球号，第2轮由建设单位公开随机抽取其中三
个号码，第一个号码对应的投标人为第三中标候选人，第二个号码对应的投标人为第二
中标候选人，第三个号码对应的投标人为第一中标候选人。
5.2.若投标单位存在违法违规行为，经查实后，即可取消中选资格。
6.开标时间及地点
6.1.开标时间：2026年11月5日10时00分（北京时间），在“安溪县小规模建设
工程阳光交易平台”网上随机抽取并实时直播，各投标人应准时在线参加开标。
7.发布公告的媒介
本次投标邀请书在安溪县小规模建设工程阳光交易平台
（https://ax.hyebid.cn/hyweb/zpsebid/zpsIndex.do）上发布。
8.联系方式
招标人：安溪县龙涓镇吉山村民委员会
地址：安溪县龙涓镇，邮编：362400
电话：***，传真：/
联系人：***
招标代理机构：福建中融合项目管理有限公司
地址：厦门市思明区湖滨西路9号15A、15B之二，邮编：362400
电话：***，传真：/
联系人：***
第2章投标须知
第1节投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，
可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容
为准。
| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 1. | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：安溪县龙涓镇吉山村民委员会地址：安溪县龙涓镇联系人：***电话：***，传真：/招标代理机构：福建中融合项目管理有限公司地址：厦门市思明区湖滨西路9号15A、15B之二联系人：***电话：***，传真：/ |
| 2. | 1.2 | 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有） | 招标项目名称：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目报建编号：/招标项目编号：中融合(2026)泉安招字016号标段名称（如果有）：/标段编号（如果有）：/招标人允许投标人参加投标的标段数量：1个招标人最多允许投标人中标的标段数量：1个 |
| 3. | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：上级拨款及自筹出资比例：100%资金落实情况：已落实 |
| 4. | 1.4 | 工程建设地点 | 安溪县 |
| 5. | 1.5 | 工程建设 | 总造价约***元 |
| 规模 | |||
| 6. | 1.6 | 招标范围和内容 | 龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目，具体详见招标人提供的工程量清单。 |
| 7. | 2.1 | 计划工期 | 总工期为50日历天，其中各关键节点的工期要求为（如果有）/； |
| 8. | 2.2 | 质量要求 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准。 |
| 9. | 2.3 | 合同价格形式 | 固定总价合同。 |
| 10. | 9 | 分包 | □√不允许□允许，允许分包内容：/接受分包的第三人资格、资质要求：/ |
| 11. | 13 | 开标时间 | 开标时间：2026年11月5日10时00分00秒在“安溪县小规模建设工程阳光交易平台”网上随机抽取并实时直播，各投标人应准时在线参加开标。 |
| 12. | 16.1 | 履约担保金额和形式 | 履约担保金额：为中标合同价的10％履约担保提交的时间为收到中标通知书的10日内（签订合同之前）本工程担保金提交方式：投标人可以采用现金或银行转账或保函，以工程担保方式提交的，须按照市建设局泉建筑[2015]74号文及泉建筑[2016]24号文规定，由泉州市金融工作局（或原省级有权单位）依法审批设立，并经本市工商行政管理部门依法登记注册的融资性担保机构及分支机构，按核准的经营范围开展业务提供的保函为有效。履约担保期限：履约保证金待工程完成竣工验收达到协议书规定的工程质量标准后14天内无息退还。 |
| 13. | 17.1 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后10天内，应派代表与招标人联系，并签订合同。 |
| 14. | 34.2 | 其他 | 1.中标单位施工时，应严格按照《泉州市建筑废土沙石运输管理办公室关于规范土石方工程承发包工作的指导意见》泉渣土办【2019】16号文的要求对建筑废土沙石进行处置及运输管理，建筑废土沙石运输任务应委托给经处置核准进入建筑废土沙石运输目录库中的运输企业和所属新型环保智能自卸车承运。2.本工程按闽建建[2016]22号《关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》的规定执行。3.安全文明施工执行泉建建[2017]97号文。4、本项目关于工程建设项目劳务实名制管理按《福建省住房和建设厅关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》闽建筑【2016】34号文件执行。5、工程量清单中标价的单价或金额，已包括所需人工费、材料费、 |
| 施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。投标人应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括各项费用中。6、本工程二级建造师按《关于启用新版二级建造师注册管理信息系统及电子注册证书有关事项的通知》（闽建许〔2019〕128号）执行。7、投标人须严格执行《福建省住房和城乡建设厅关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（泉建建〔2017〕16号）利用远程视频监控加强对工程项目质量安全情况的管理，具体费用据实结算。8、本工程应严格按照《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建〔2017〕5号）、《泉州市建筑废土沙石运输管理办公室关于推广应用运输车辆抓拍识别系统的通知》（泉渣土办〔2017〕17号）的规定执行。9、工资保证金：严格执行《泉州市人力资源和社会保障局泉州市住房和城乡建设局关于进一步完善工程建设领域工资保证金制度的意见》（泉人社〔2017〕342号）关于工资保证金的有关规定及安人社〔2018〕152号文规定。确定中标人之日起10个工作日内中标人必须按规定缴纳工资保证金，逾期未按规定缴纳的，将被取消中标资格并按放弃中标论处；招标人及其委托的招标代理机构必须在中标人按规定缴纳工资保证金后方可核发中标通知书。10、若中标人未在规定时间内与招标人签订书面合同的，由行业行政监督部门责令其按控制价的2%补缴投标保证金，不予退还。11、招标控制价及其组成①、招标控制价为：***元；其中：可竞争造价为：607297元，不可竞争造价为：20986元（其中：本工程的安全文明施工费19043元人民币，防尘措施费1943元。）。（以上金额具体以招标人提供的工程量清单和工程控制价为准。本工程的中标价金额及招标控制价金额均四舍五入精确到元。）12、发包价=可竞争造价×（1-K）+不可竞争造价。13、中标通知书发出之日起十日内中标单位非因不可抗力放弃承接、无正当理由不与建设单位签订合同、在签订合同时向建设单位提出附加条件、或者不按照施工合同要求提交履约担保金的，建设单位取消其承接资格并及时报告县有关行政监督部门处理。 |
第2节投标须知
(一)总则
1.工程说明
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福
建省招标投标条例》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行施
工招标。
1.1.本招标项目招标人和其委托的招标代理机构见投标须知前附表第1项。
1.2.本招标项目名称、招标项目编号和标段划分见投标须知前附表第2项。划分标段的，
招标人允许投标人参加投标的标段数量和招标人允许投标人中标的标段数量，在投
标须知前附表第2项中明确。
1.3.本招标项目资金来源和落实情况见投标须知前附表第3项。其中部分资金用于本招
标项目合同项下的合格支付。
1.4.本招标项目的工程建设地点见投标须知前附表第4项。
1.5.本招标项目的工程建设规模见投标须知前附表第5项。
1.6.本招标项目的招标范围和内容见投标须知前附表第6项。
2.计划工期、质量要求及合同范本类型、合同价格形式
2.1.本招标项目的工期要求：见投标须知前附表第7项。
2.2.本招标项目工程质量要求：见投标须知前附表第8项。
2.3.本招标项目所采用的合同价格形式：见投标须知前附表第9项。
3.投标费用
本项目无任何投标费用。
4.保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造
成的后果承担法律责任。
5.语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
6.计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
7.踏勘现场
7.1.招标人不组织踏勘现场。潜在投标人可自行前往工程施工场地对工程现场和其周围
环境进行踏勘。潜在投标人没有对现场进行踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。
7.2.投标人踏勘现场发生的费用自理，并自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财
产损失。
8.投标预备会
8.1.招标人不召开投标预备会。
9.分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标
须知前附表第10项规定的分包内容和接受分包的第三人资格、资质要求等限制性条件。
选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。
(二)招标文件
10.招标文件的组成
10.1.本招标文件包括下列内容：
第一章招标公告（或投标邀请书）
第二章投标须知
第三章合同条款及格式
第四章招标图纸
第五章技术标准和要求
10.2.除本投标须知第10.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第11
条对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人
起约束作用，当招标文件、澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的
内容为准。
11.招标文件的澄清、修改
11.1.投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。
11.2.招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。
11.3.潜在投标人应自行留意招标人发出的澄清、修改。
(三)投标
12.投标文件
12.1.已报名的投标人，无需递交任何文件，现场摇号过程将在“安溪县小规模建设工程
阳光交易平台”网上全程实时直播，投标人可自行选择是否需要到现场参与摇号活。
(四)开标
13.开标程序
13.1.开标按下列程序进行：
（1)确定入围企业；
（2)分配球号（第1轮由系统自动随机分配各投标人对应代表球号）；
（3)抽取Ｋ值；
1、K的取值区间
本招标项目K的取值区间为8%~10%（含8%，不含10%），按百分数表示的K值小
数点后保留2位。
2、K值的抽取办法：
本招标项目K值采用随机抽取确定，分三次抽取。第一次抽取整数位，第二次抽
取小数点后第一位，第三次抽取小数点后第二位。
（4)摇取中标候选人（第2轮由建设单位公开随机抽取其中三个号码，第一个号码
对应的投标人为第三中标候选人，第二个号码对应的投标人为第二中标候选人，第三个
号码对应的投标人为第一中标候选人。）；
（5)开标结束。
(五)中标
14.定标方式
14.1.招标人依据交易系统抽取出的中标候选人确定中标人。
14.2.招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、
因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符
合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其
他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
15.中标候选人公示
15.1.招标人应在确定中标候选人的1日内，并通过“安溪县小规模建设工程阳光交易平
台”向社会公示抽取结果，公示时间不少于3日。
15.2.投标人对中标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到
异议之日起3个工作日内作出答复；作出答复前，暂不发出中标通知书。
16.履约担保金额和形式
16.1.在签订合同前，中标人应按投标须知前附表第12项规定金额、形式和期限向招标人
提交履约担保。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。
16.2.中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予
退还；以投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等）提供投标保证金
的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中
标人还应当对超过部分予以赔偿。
17.签订合同
17.1.中标人在收到中标通知书后按投标须知前附表第13项规定的时间内，应派代表在中
标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投
标有效期内并在中标通知书发出之日起10日内，按照招标文件和中标人的投标文
件，订立书面施工合同。
17.2.招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标
投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主
要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行
订立背离合同实质性内容的其他协议。
18.重新招标和终止招标
18.1.有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1)在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；
（2)法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。
18.2.招标人终止招标的，应当及时在规定的媒介上发布公告，或者以书面形式通知被邀
请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。
(六)其他
19.需要补充的其他内容
19.1.有关投标须知需要补充的其他内容详见投标须知前附表第14项。
第3章合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设
工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细
阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节合同协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循
平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就，工程施工及有关事项协商
一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：/。
4.资金来源：。
5.工程内容：。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：
。
二、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期
天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合，标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写），(¥，元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写），(¥元)；
（2）甲供材料费金额：
人民币（大写），(¥元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写），(¥元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写），(¥元)。
2.合同价格形式：。
五、项目负责人
承包人项目负责人：，。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类
内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的
期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不
进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行
签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于年月日签订。
十、签订地点
本合同在，签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
| 本合同自十三、合同份数 | 生效。 | ||
| 本合同一式 | 份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。 | ||
| 发包人： | (公章) | 承包人： | (公章) |
| 法定代表人或其委托代理人： | 法定代表人或其委托代理人： | ||
| （签字）组织机构代码： | （签字）组织机构代码： | ||
| 地址： | 地址： | ||
| 邮政编码： | 邮政编码： | ||
| 法定代表人： | 法定代表人： | ||
| 委托代理人： | 委托代理人： | ||
| 电话： | 电话： | ||
| 传真： | 传真： | ||
| 电子信箱： | 电子信箱： | ||
| 开户银行： | 开户银行： | ||
| 账号： | 账号： |
第2节通用合同条款
“通用合同条款”内容见《建设工程施工合同（示范文本）》
（GF-2017-0201）
福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年修订版）专用本
第3节专用合同条款
专用合同条款
1.一般约定
1.1词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：发包人和承包人双方有关工程的洽商、变更等书面协
议或文件视为本合同的组成部分，并以最后的协议或文件为优先顺序。
1.1.2合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名称：，；
资质类别和等级：，；
联系电话：，；
电子信箱：，；
通信地址：，。
1.1.2.5设计人：
名称：，；
资质类别和等级：，；
联系电话：，；
电子信箱：，；
通信地址：，。
1.1.3工程和设备
1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。
1.1.3.9永久占地包括：。
1.1.3.10临时占地包括：无。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑
法》、《中华人民共和国招标投标法》及其《实施条例》、《中华人民共和国安全生产法》、
《建设工程质量管理条例》，及其他现行有关国家、地方和行业法律、法规、部门规章等。
1.4标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：（具体填入招标文件专用本第7章技术标准和
要求第2节工程建设技术标准内容）。
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无；
发包人提供国外标准、规范的份数：无，；
发包人提供国外标准、规范的名称：无。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。
1.5合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：按照通用合同条款规定执行。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：中标通知书发出后7天内；
发包人向承包人提供图纸的数量：五套；
发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。承包人未经发包人同意，不得将本工程图
纸转给第三人。或将图纸用于与本工程无关的任何事项。工程质量保修期满后，除承包人
存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
1.6.4承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：按照招标文件要求施工单位做出的或施工组织设
计的施工方法相应的工程大样图、加工图等；
承包人提供的文件的期限为：签订施工合同后7日内报送监理人；
承包人提供的文件的数量为：一式肆套（具体以建设行政主管部门或监理单位要求为
准）；
承包人提供的文件的形式为：书面及电子文档；
发包人审批承包人文件的期限：监理人应在收到承包人文件后7天内批复。
1.6.5现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：按照通用合同条款规定执行。
1.7联络
1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、
指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点：
发包人指定的接收人为：
承包人接收文件的地点：
承包人指定的接收人为：
监理人接收文件的地点：
监理人指定的接收人为：
1.10交通运输
1.10.1出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按照通用合同条款规定执行。
1.10.3场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：（待中标后填入具体内容）。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：
（待中标后填入具体内容）。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人
承担。
1.11知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的
技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按照通用
合同条款规定执行。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：工程质量保修期满后，除承包人存
档需要的图纸外，应将上述文件资料全部退还给发包人。
1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按照通用合同条款规定
执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按照通用合同条款规定执行。
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方
式：按照通用合同条款规定执行。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：实行固定总价合同的招标工程，中标人应当在
中标通知书发出之日起28天内就包干范围内的工程量向招标人或其委托的中介机构提出
核对申请，逾期未提出申请的，视为对包干范围内的工程量无异议。经核对，确认工程量
单项子目误差在±3％以内（含±3％）且估算价不超过5000元的，招标人（发包人）不
予调整工程量；若单项子目工程量误差在±3％以内（含±3％），但估算价超过5000元
或有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±3％的，经双方确认后纳入工程结算。未在28
天内提出核对申请，视同认可，逾期不予核对，按固定总价包干的合同价进行结算。工程
竣工价款结算时不得对招标施工图纸少算、缺漏的工程量进行调整。中标人（承包人）违
反本规定不签订合同、不履行合同，给招标人（发包人）造成经济损失的应当承担赔偿责
任。
2.发包人
2.2发包人代表
发包人代表：，；
姓名：，；
身份证号：，；
职务：，；
联系电话：，；
电子信箱：，；
通信地址：，。
发包人对发包人代表的授权范围如下：（待中标后由发包人填入具体内容）。
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订生效后七天内向承包人提供施工场
地。
2.4.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：开工前发包人须提供水、电接口，
承包人自行引至所需位置，所有使用费用也均由承包人承担，承包人应向有关部门及时缴
交费用，逾期不交的，发包人有权从承包人的工程款中扣除，并追究承包人责任，承包人
对此不得有异议。电讯线路和供应问题由承包人自行联系和解决，发包人提供协助。
2.5资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用合同条款执行。
| 发包人是否提供支付担保： | （待中标后由发包人填入具体内容）。 | ||
| 发包人提供支付担保的形式： | （待中标后由发包人填入具体内容）。 |
3.承包人
3.1承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：提供项目业主要求的竣工图及竣工资料[包括但
不仅限于：按福建省建筑工程文件管理规程（施工分册）规定的工程技术档案要求，提供
完整的工程竣工图和内业资料，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签认记录，
以及建筑装修材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等一切资料一式肆套（其中一套
为原始材料）。上述文件的原始材料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按相关规定装
订成册。
承包人需要提交的竣工资料套数：承包人向发包人提供竣工图一式捌份，并应交付符
合工程技术档案要求的完整的内业资料一式肆套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后28天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。
（10）承包人应履行的其他义务：
1承包人的承包范围和内容含有电梯、空调、消防、供配电、供水、智能化等专
业工程的，则必须向发包人提供免费的操作人员培训课程，直至操作人员可以熟练掌握
设备的操作为止，并要求专业承包人直接向发包人提供保修服务，但不能免除承包人的
责任；同时，承包人还应向发包人提供工程保修期满之后的设备维护维修的计划和优惠
的收费承诺。
2向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：承包人应积极配合向发包人和
监理工程师各提供施工现场的办公用房和必要的办公设施；
3需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按
照有关部门要求及时办理，并承担责任和相应费用；
4施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的
保护要求及费用承担：承包人应当详细了解施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑
物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护。如果发生毁损灭
失事件的，承包人应当承担全部责任和费用，并使发包人免受任何损失，包括经济和名
誉；
⑤承包人必须遵守安溪县的地方法规，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包人的
安监、施工备案、车辆准运等有关证、照，均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生
的费用全部由承包人承担，包括外地施工单位进安溪施工备案费用、排污管理费、噪声管
理费、垃圾管理费、废土处理费等；
⑥发包人需要时，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要
的配合，并承担可能因此而引起工效降低需增加的费用。承包人应将施工用水设计图纸和
详细的说明书提交给监理工程师，以便审查和批准。供水管路及用水设施必须符合安溪县
有关安装、使用及维修的规定，承包人对所使用的供水设施的设计、安装、维修和管理负
责，并确保其安全可靠；
⑦承包人应负责在施工场地内的道路上布设限速、禁停等标志、标牌，并根据发包人
的要求，安排人员在主要路口疏散汽车、行人交通，其费用和责任由承包人负责。
⑧施工前，承包人应认真研究设计图纸内容，考察施工现场，调查收集有关资料，对
施工区域内各监测断面的基层表面高程进行测量，并将结果报送监理工程师核查。
⑨承包人在施工过程中若有发现设计图纸缺陷，应及时报告监理工程师和发包人并立
即停止缺陷部位的施工，否则，造成经济损失由承包人自行负责。
⑩承包人应当服从监理工程师及发包人的现场管理和协调工作，合理调动资源，保障
工期目标的实现，保证设备调试和系统联调的顺利进行。
⑪承包人项目负责人、项目技术负责人、水电安装负责人必须参加工程例会，因故不
能参加的应提前24小时向发包人提出申请并在获得发包人批准后方可缺席。
⑫承包人工作人员有下列情形之一的，发包人有权要求及时更换，承包人在收到书面
通知后必须在24小时内将其调离本工程范围；同时，承包人应在48小时内用经发包人批
准的合格的人员代替上述调离的人员。
1.对施工进度及质量达不到合同要求负有责任的施工人员；
2.专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员；
3.不能积极配合发包人正常工作者；
4.违反发包人或承包人工地现场管理规定者；
5.无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；
6.与投标书及本合同规定名册不符者；
7.与本工程施工无关及对本工程产生不良影响的其他人员。
承包人应有防备临时断电措施，现场配备备用发电机，在临时断电时能够提供施工电
力，由此产生的费用在投标报价中应予以充分考虑，非发包人责任造成的断电引起的工期
延误及费用均由承包人自行承担。
3.2项目负责人
3.2.1项目负责人：
姓名：（待中标后按照中标人的投标承诺填入）；
身份证号：（待中标后按照中标人的投标承诺填入）；
建造师执业资格等级：（待中标后按照中标人的投标承诺填入）；
建造师注册证书号：（待中标后按照中标人的投标承诺填入）；
建造师执业印章号：（待中标后按照中标人的投标承诺填入）；
安全生产考核合格证书号：（待中标后按照中标人的投标承诺填入）；
联系电话：（待中标后按照中标人的投标承诺填入）；
电子信箱：（待中标后按照中标人的投标承诺填入）；
通信地址：（待中标后按照中标人的投标承诺填入）；
承包人对项目负责人的授权范围如下：（待中标后由承包人填入具体内容）。
3.2.3承包人擅自更换项目负责人的违约责任：每人次10万元人民币。
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：违约金10万元人民币。
3.3承包人人员
3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用合同条
款执行。
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人次违约金3
万元人民币。
3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：事先请假。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：更换技术负责人每人次10万
元人民币，其他主要施工管理人员每人次3万元。
施工阶段人员考勤情况及处罚标准
| 人员 | 每月应到位天数（天） | 每月可请假天数（天） | 未经批准擅自离开施工现场或请假天数超出可请假天数 | |
| 5天内（含5天）处罚 | 10天内（含10天）处罚 | |||
| 项目负责人1名 | 30 | 5 | 每天3000元 | 每天5000元 |
| 技术负责人1名 | 30 | 5 | 每天2000元 | 每天3000元 |
| 安全员1名 | 30 | 5 | 每天2000元 | 每天3000元 |
| 施工员1名 | 30 | 5 | 每天2000元 | 每天3000元 |
| 材料员1名 | 10 | 0 | 每天1000元 | 每天2000元 |
| 质检员1名 | 10 | 0 | 每天1000元 | 每天2000元 |
注：1、委托人对承包人进行指纹考勤、施工现场进行视频监控。考勤每个月进行统计。
2、出现以下情况之一，视为委托人要求更换人员；
①未经批准擅自离开施工现场10天（含10天）或请假天数超出可请假天数10天（含
10天）；
②委托人有确切证据证明项目班子成员不能胜任；
③该人员处罚超过五次；
3、调换人员的资格必须满足招标文件要求和投标文件的承诺。
4、如遇请假应先经委托人批准后，请假方能生效。
5、对于关键部位、关键工序的施工过程及上级领导检查、开会，相关人员不得请假。
6、上述每月到位30天的，视每月份具体天数调整。
3.5分包
3.5.1分包的一般约定
禁止分包的工程包括：按通用合同条款执行。
主体结构、关键性工作的范围：按通用合同条款执行。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：不允许分包。
其他关于分包的约定：/。
3.5.4分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：按通用合同条款执行。
3.6工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款执行。
3.7履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保提交的时间为收到中标通知书
的10日内(签订合同之前)。履约担保的形式投标人可以选择现金、工程担保函、银行保
函等形式之一，以工程保函提交的，须按照泉建筑[2015]74号文及泉建筑[2016]24号文
执行，由泉州金融工作局（或原省级有权单位）依法审批设立，并经本市工商行政主管部
门依法登记注册的融资性担保机构及分机构，按核准的经营范围开展开展业务提供的保函
为有效；履约担保金额为合同价的10%；履约担保期限：合同签订至竣工验收。
4.监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：按照监理合同。
关于监理人的监理权限：（1）工程变更（含设计变更、材料设备变更和超过1000
元的工地签证）以及相应的价款的调整；其中材料设备变更是指招标文件或施工承包合同
已明确的主要设备材料的品牌、规格型号、技术标准、质量等级和产地等的，承包人提出
变更的；（2）施工总工期或关键节点工期延期的；（3）承包人项目经理、项目技术负责
人的更换；（4）总工期或关键工作工期的调整；（5）工期延期的确认；（6）发包人书
面通知的其他事项；（7）停工、复工指令。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人承
担。
4.2监理人员
总监理工程师：
姓名：，；
职务：，；
监理工程师执业资格证书号：，；
联系电话：，；
电子信箱：，通信地址：，；
关于监理人的其他约定：，。
4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人
对以下事项进行确定：
（1）/。
5.工程质量
5.1质量要求
5.1.1特殊质量标准和要求：承包人应按招标文件投标须知及本协议书规定的质量标
准完成施工。为了保证协议书约定的质量标准，承包人必须制定严格的质量管理制度，对
施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应：
(1)项目建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职
责，开工前应报监理工程师备案。
(2)对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，进行
应知应会的教育，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先
试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、
施工准备、质量保证措施等等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监
理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。
(3)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、
互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。
(4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真
实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原资料。
(5)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到
原因不清不放过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。
(6)接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等进行检查。
(7)由于承包人原因造成质量安全隐患每次罚款3万元—10万元。承包人不按相关规
定做好安全施工，且拒不整改的每次处罚3万—10万元。
关于工程奖项的约定：无。
5.3隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按照通用合同条款规定执
行。
6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按照通用合同条款规定执行。
6.1.4关于治安保卫的特别约定：（1）承包人的安全工作内容包括：
国家有关法律法规规定应由施工单位承担安全生产责任的工作、我省和项目所在地建
设行政主管部门、安全生产管理部门的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准规定施工
单位应履行安全职责的工作以及发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有特殊要求的
工作均为承包人的安全工作内容，承包人应予以执行；
（2）同时承包人应根据上述有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善
安全生产条件和作业环境，确保工程施工安全；
（3）为安全工作所需的全部费用由承包人一并计入安全防护、文明施工措施费中，
此项费用已包含在投标报价中。
（4）安全防护、文明施工措施费是发包人按照有关规定给承包人的专项费用，承包
人应当确保专款专用；承包人的此项费用开支应接受发包人和监理人的监督；承包人未按
照有关规范、标准和合同要求做好安全工作的，发包人有权不予支付费用。
（5）承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管
理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施
工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担
安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。
（6）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本合同
工程过程中，承包人应：①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证
工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护
本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，
或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全
防护措施，并承担责任。③施工期间，工地发生的一切安全、违法、违规事件，承包人负
责处理并承担所有责任及相关赔偿。
（7）施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到
文明施工、保持施工场地清洁。本工程所存施工建筑垃圾均应全部清运出现场。场地平整、
场地道路、场地排水排污附属设等，均由承包人自行负责施工，施工费用均包括在合同总
价中。本工程的施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费、临时
设施费和不可预见费用，均包括在合同总价中。承包人在本工程竣工验收后15日内完成
现场清理并退出施工现场：包括一切施工机械、设备、人员、临时搭盖等。若不按发包人
工程师的要求及时完成清理，发包人工程师有权雇请他人完成，因此发生的一切费用从工
程款中扣除，且可不进行工程验收。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在收到中标通知书后28天内制定
《施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案》送交监理人审批后执行。
6.1.5文明施工
合同当事人对文明施工的要求：按照通用合同条款规定执行。
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按照通用合同条款规定执
行。
6.3环境保护
6.3.1严格按照“泉建建[2012]62号”、“泉建建[2014]16号”、“安建[2013]75
号”文件要求执行。承包人应积极配合办理建筑渣土处置核准；建筑渣土应委托给取得
道路运输经营许可证的运输单位承运，运输车辆应取得道路运输证。
6.3.2建筑施工扬尘污染和施工现场污水排放管理按照《关于进一步加强建筑施工扬
尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》（闽建建[2016]22号）的规定执行。施工
扬尘防治费用已列入安全文明施工措施费中，承包人应当确保专款专用；施工单位是建筑
施工扬尘防治的第一责任人，承担工程项目施工扬尘污染防治具体工作。应当按照相关规
定和施工承包合同约定落实建筑施工现场扬尘防治措施；应将施工现场扬尘污染防治工作
纳入对项目部和项目经理的考核内容；施工单位应负责所承建项目施工现场的扬尘污染防
治工作，组织落实扬尘防治措施，并确保扬尘防治费用合理使用。预拌商品混凝土生产企
业对预拌混凝土生产、材料储存、运输等过程的扬尘防治工作全程负责。
工程项目部应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，严格落实文明施工的
有关要求，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理；应当将扬尘防治等环境保护知
识纳入工人上岗前的培训教育内容，对所有进场人员进行环保教育，作业前对工人进行扬
尘污染防治的技术交底。
施工扬尘污染防治效果接受社会和舆论监督，工程项目部应在工程项目的大门口醒目
位置设置公示标牌，公布扬尘污染监督举报电话。
监理单位应当加强对施工单位扬尘防治执行情况的检查，督促施工单位落实扬尘防治
措施。施工现场发生扬尘污染的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单
位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位
应当及时向建设行政主管部门或者其他相关部门报告。
7.工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按照通用合同条款规定执
行。
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人收到中标通知书后14天内报送施
工组织设计或施工方案，包括格式和内容符合监理工程师合理规定的整体工程的总进度及
月形象进度施工计划表。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包
人递交的报告后7天内。
7.2施工进度计划
7.2.2施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包
人递交的报告后7天内。
7.3开工
7.3.1开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：按照通用合同条款规定执行。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按照通用合同条款规定执行。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按照通用合同条款规定执行。
7.4测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的
期限：中标通知书发出后7日内通知承包人。
7.5工期延误
7.5.1因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。
7.5.2因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误1天支付违约金
2000元。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的10%。
7.6不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：无。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）8级以上台风；
（2）降水量60mm以上的暴雨；
（3）以项目所在地县市级政府气象台站公布的数据为准。
双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：
（1）因承包人违反规范进行施工或未按设计要求进行施工或没有按招标文件约定和
投标时报送样品并经监理人同意后进行采购供货和施工或以伪劣、冒牌材料充抵合同规定
的品牌、型号、质量等级的产品进行施工或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建
的施工工期；
（2）因承包人不按本合同规定配置现场管理人员或管理人员不到位时，经发包人代
表或监理工程师下达停工令的停工日期；承包人没有组织和协调好相关施工队伍进行施工
而造成工期延误，由承包人承担责任；
（3）因施工组织设计或施工方案未按时提交或不满足规定要求而未能得到监理人审
批影响开工的工期；
（4）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题，或技术问题需作
整改，其整改费用由承包人承担，耽误工期由承包人承担责任并负责经济赔偿；
（5）施工过程中因城市供电、供水部门的停电、停水而影响工期的，发包人一概不
作现场签证，发包人要求承包人在投标时考虑，其工期包含在总工期内；
（6）承包人原因的待料工期；
（7）工程质量未达到等级标准要求，发包人或监理人要求承包人返工的工期。
7.9提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：不奖励。
8.材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人保留必要时实施甲供材料的
权利，届时由双方另行签订补充协议明确相关甲供材料事项。承包人不得就上述供应材料
收取任何形式的采购及管理费用。
8.6样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
（1）承包人采购材料设备时，应根据设计文件规定的材料设备品种、规格型号、技
术参数和质量等级要求，按照招标工程量清单（或财政部门批准的工程预算造价）计算的
材料设备价位，在采购前15天内以二份书面向发包人报告材料设备采购的品牌、规格型
号、技术参数、质量等级、数量、样品、有关资料和采购计划，经发包人确认后，一份送
交监理单位，一份送交承包人作为采购进场依据。
（2）承包人应按照发包人所确认的品牌、规格型号、技术参数、质量等级、数量进
行采购，监理单位应严格把好材料设备产品质量关，如经发现承包人不按发包人所确认品
牌要求的，发包人和监理工程师有权制止施工，已经施工的责令重新返工，返工费用和工
期延误的由承包人负责；已经采购进场而未施工的责令清理退回，发生费用由承包人负责。
施工中，设计单位和发包人变更材料设备品种，应有设计单位和发包人共同确认的书面通
知单；因施工原因承包人要求更换材料设备品种的，应取得设计单位和发包人共同确认的
书面通知单后才能更换，否则按不合格产品质量处理，发包人和监理工程师有权责令停止
施工。对变更或更换材料设备品种的，只计算材料设备单价价差部分和税金，不能计算其
他费用。
（3）本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应
由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、
技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规
范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用
证等证明和出厂日期等以供核对。
（4）承包人应于每月２５日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报
如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地
点，附送产品合格证（复印件）。
（5）由承包人采购的建筑装修材料、大宗设备须向发包人提供正式发票复印件
备案。
（6）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，
具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。
8.8施工设备和临时设施
8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人负责。
8.9材料设备与供应
本工程为政府财政性投资项目，根据安溪县人民政府安政办[2016]45号《安溪县人民
政府办公室关于工程建设项目设备材料采购实行“甲供甲控”的通知》文件精神，本工程
使用的电气设备按该文件执行。
9.试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按监理人要求。
施工现场需要配备的试验设备：按监理人要求。
施工现场需要具备的其他试验条件：按监理人要求。
9.4现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：按监理人要求。
10.变更（按安溪县有关规定执行。）
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：除了通用合同条款约定的内容外，增加：发包人根据项目建
设需要做出的变更并遵守当地政府及上级有关部门出台的最新文件要求。
10.4变更估价
10.4.1变更估价原则
关于变更估价的约定：
1.增减工程量的单价确定
①在实物工程量清单之内的项目，按最高控制价预算书综合单价乘以（1-下浮系数K
值）计算；
②不在工程量清单之内的项目，按照省、市造价主管部门颁布的施工期间的定额、费
用标准、价格信息及下浮系数K值计算。若定额缺项的，由中标人提出适当的单价，经招
标人会同监理工程师询价确定，决算价最终以审计审核为准。
2.材料变更时价格确定
①工程招标最高控制价材料价格明细表已有的材料，根据工程招标最高控制价价格明
细表所列的材料单价乘以（1-下浮系数K值）计算；
②工程招标最高控制价材料价格明细表中没有的材料，按照《泉州工程造价管理》施
工期间公布的材料单价乘以（1-下浮系数K值）计算；
③《泉州工程造价管理》没有公布的材料，由工程预决算审核部门询价审核后确定并
报送造价管理部门备案。
对中标后的材料（设备）在施工中进行更换品牌种类的，只能计算材料（设备）单价
增减价差部分和税金，不能计算其他一切费用。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：按照通用合同条款规定执行。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按照通用合同条款规定执行。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和
金额为：无。
10.7暂估价
无。
承包人直接实施的暂估价项目的约定：按照通用合同条款规定执行。
10.8暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：
(1)已签约合同价中的暂列金额应由发包人按要求使用；
(2)暂列金额余额应归发包人所有。
11.价格调整
11.1市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
12.合同价格、计量与支付
12.1合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：无。
风险费用的计算方法：无。
风险范围以外合同价格的调整方法：无。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：见专用合同条款“11.1市场价格波动引起的调整”的约定。
风险费用的计算方法：无。
风险范围以外合同价格的调整方法：见专用合同条款“11.1市场价格波动引起的
调整”的约定。
3、其他价格方式：/。
12.2预付款
12.2.1预付款的支付
预付款支付比例或金额：本合同工程无预付款。
12.2.2预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
12.3计量
12.3.1计量原则
工程量计算规则：按通用合同条款执行。
12.3.2计量周期
关于计量周期的约定：按通用合同条款执行。
12.3.3单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按通用合同条款执行。
12.3.4总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：按通用合同条款执行。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计
量〕约定进行计量：按通用合同条款执行。
12.3.6其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/。
12.4工程进度款支付
12.4.1付款周期
关于付款周期的约定：
（1）本工程不支付预付款；
（2）工程竣工验收合格后，发包人支付合同价款的80%；
（3）内业资料归档完毕、报备手续齐全、工程结算审计完成后，付至审计价的97%，
余3%作为工程质量保修金；
（4）工程款全部以银行转账形式支付。承包人支取工程款时应提交同等金额的正式
发票。
12.4.2进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按照通用合同条款及监理人的规定。
12.4.3进度付款申请单的提交
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按照通用合同条款规定执行。
12.4.4进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：工程师在接收到报告后7天内完成审核签证。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人在收到工程师签证后7天内完
成审批。
（2）发包人支付进度款的期限：具体详见12.4.1。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。
12.4.6支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：按照通用合同条款规定执行。
13.验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
13.2竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：
无。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按通用合同条款执行。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用合同条
款执行。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按照通用合同条款。
13.3工程试车
13.3.1试车程序
工程试车内容：无。
（1）单机无负荷试车费用由/承担；
（2）无负荷联动试车费用由/承担。
13.3.3投料试车
关于投料试车相关事项的约定：无。
13.6竣工退场
13.6.1竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：按照通用合同条款。
14.竣工结算
14.1竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应按照监理人通知的时间提交竣工付款申
请单。
竣工结算申请单应包括的内容：按照通用合同条款执行。
14.2竣工结算审核
工程结算由业主单位委托符合安溪县政府规定的中介机构进行评审，评审结论经财政
部门复核或经审计部门审计的项目，其结算价以财政部门的复核意见或审计部门的审计结
论为准。
发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用合同条款执行。
发包人完成竣工付款的期限：按通用合同条款执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款执行。
14.4最终结清
14.4.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：承包人应按照合同约定承担缺陷责任与保修，并
承担全部费用后，按监理人通知的份数提交最终结清申请单。
承包人提交最终结算申请单的期限：承包人应按照合同约定承担缺陷责任与保修，并
承担全部费用后，按监理人的通知的时间提交最终结清申请单。
14.4.2最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按照通用合同
条款。
（2）发包人完成支付的期限：工程竣工验收合格并经结算审计、建档后，发包人支
付的工程款的总额为结算总造价（含设计变更的调整和招标人及监理单位中间签证增减
等费用）的97%，余下工程结算总造价的3%为保修金。工程保修期满并完成保修任务后
一个月内结清保修金，即结算总造价的3%（保修金不计利息）。
15.缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：工程缺陷责任期为12个月。
15.3质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：工程质量保修金为工程结算总造价的3%。在工程
项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程
质量保证金。
15.3.1承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（2）种方式：
（1）质量保证金金额为：。
（2）3%的工程款；
（3）其他方式:/。
15.3.2质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预
付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:。
关于质量保证金的补充约定：，。
15.4保修
15.4.1保修责任
按照中华人民共和国建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》的规定执行，
最低保修期限为：
（1）地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
（4）电气管线、给排水管道、设备安装为2年；
（5）装修工程为2年；
（6）其他项目保修期限约定如下：本工程保修期限为1年。
15.4.2修复费用
（1）属于保修范围内的项目，机电产品的缺陷，承包人应当在接到缺陷修复通知之
日起24小时内派人修复，其他缺陷修复响应时间为3天。承包人不在约定期限内派人修
复的，发包人可以委托他人修复，其所需费用从承包人的工程质量保修金内扣除。
（2）发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢
修。
（3）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋工程质量保修办法》的规定，
立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质
等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
（4）在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体工程结
构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承
担损害赔偿责任。
15.4.3修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：属于保修范围内的项目，机电产品
的缺陷，承包人应当在接到缺陷修复通知之日起24小时内派人修复，其他缺陷修复响应
时间为3天。
16.违约
16.1发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：无。
16.1.2发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：无。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作
或转由他人实施的违约责任：无。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包
人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违
约责任：无。
（7）其他：无。
16.2承包人违约
16.2.1承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：①因承包人不按设计文件施工或违反施工规范进行施工或
建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，
其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。
②工程违约分包处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包。如承包人将
工程进行转包或未经发包人同意擅自分包，发包人有权责令其出场，并有权单方面取消承
包人的中标资格，解除本合同并要求承包人支付协议书合同价款2%的违约金，由此产生
的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
③承包人必须按照发包人下达的开工日期及时派出投标承诺的项目经理、项目技术
负责人和其他主要管理人员到工地现场指挥协调施工，保证项目管理班子正常运转。上述
人员无法按期到位的，每逾期一天承包人应按每人5000元/次向发包人支付违约金，逾期
超过30天的，发包人有权单方解除合同并没收承包人的履约保证金。
④承包人投标承诺的主要机械设备必须按照发包人下达的开工日期进场到位，保证
如期开工。上述机构设备无法按期到位的，每逾期一天承包人应按每台5000元/次向发包
人支付违约金，逾期超过30天的，发包人有权单方解除合同并没收承包人的履约保证金。
⑤投标人中标后，招标人对于中标人在投标文件中明确的项目经理、项目技术负责
人和其它主要管理人员实行考勤制度，对不在岗人员进行处罚：
⑥承包人不按规定时间内签订合同和不签订合同的；或虽已签订合同，却不履行合
同的，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付损失赔偿金2%合同价款。
○7接到发包人或监理单位发出的书面开工通知后7日内，承包人无正当理由推迟开
工的，每拖延1日历天须向发包人支付10000元违约金；承包人逾期开工超过30天的，
发包人有权单方解除合同，承包人应向发包人支付损失赔偿金2%合同价款。
○8在工程施工过程中及工程保修期内，由于承包人责任出现严重质量问题、安全事
故或其他事项（如工人围堵主要干道等），受到政府有关部门的通报批评，致使本工程的
社会形象受损，每发生一次承包人应支付违约金1~10万元。
○9本合同约定的承包人应支付的违约金、损失赔偿金，发包人有权从工程款中直接扣
除或从履约保证金中之直接扣除。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：均由承包人承担。
16.2.3因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：无。
17.不可抗力
17.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。
17.4因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。
18.保险
18.1工程保险
关于工程保险的特别约定：投保人：建筑工程一切险、安装工程一切险以发包人名义
投保，受益人为发包人，第三者责任险以发包人和承包人名义投保，劳工险以承包人名义
投保，承包人必须办理合同所雇用的全部人员劳工险，包括承包人分包的人员。
投保内容：建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险和劳工险，以及行政主
管部门规定必须投保的和承包人认为必要的险种。
保险金额、保险费率和保险期限：招标文件和工程量清单中已包括保险费用的，承包
人应按本合同规定足额投保并承担保险费用，其保险费率由发包人和承包人共同与保险机
构商定，保险期限为从工程开工至工程完成竣工验收合格后28天，但第三者责任险期限
为缺陷责任期满为止。由发包人办理工程一切险和其他保险的，其保费已按照招标文件规
定包含在投标人的投标报价中的，发包人可以从承包人的工程款中直接扣除相关保费。
18.3其他保险
关于其他保险的约定：需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等：（待中标后按
照招标文件的规定填入具体内容）。
18.7通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。
20.争议解决
20.3争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。
20.3.1争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：，。
选定争议评审员的期限：，。
争议评审小组成员的报酬承担方式：，。
其他事项的约定：，。
20.3.2争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：，。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向安溪县人民法院起诉。
第4节合同附件
合同附件内容见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。
第4章招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。
第5章技术标准和要求
第1节招标项目概况和说明
（一）工程建设地点的现场自然条件
投标人应自行踏勘现场。
（二）工程建设地点的现场施工条件
投标人应自行踏勘现场。
（三）招标项目说明
具体详见工程量清单及施工图纸。
第2节工程建设技术标准
（一）工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和
国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文：
1.《工程测量规范》GB50026-2007
2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002
3.《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008
4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012
5.《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012
6.《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011
7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010
8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015
9.《混凝土质量控制标准》GB50164-2011
10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB50203-2011
11.《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2012
12.《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012
13.《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001
14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50239-2002
16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002
18.《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013
19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2013
20.《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2014
21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001
22.《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011
23.《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2010
24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013
25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012
27.《道路工程术语标准》GBJ124-88
28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96
29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB50201-2012
30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008
31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008
32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008
33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008
34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014
35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006
36.《混凝土质量控制标准》GB50164-2011
37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T13-119-2010
39.《建筑施工组织设计规范》GB/T50502-2009
40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011
41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012
42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012
43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T50903-2013
44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011
……
如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修
改或更新后的内容为准。
（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地
方工程建设技术标准如下：
/
（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标
准外，还应满足下列标准要求：
/
第3节施工现场管理要求
（一）现场安全防护设施要求
承包人应按照国家、省和泉州市行政主管部门有关施工安全防护的规定以及监理人要
求的和承包人的施工组织设计提出的措施做好现场安全防护设施，确保工程安全施工无事故。
承包人必须保证安全措施费专款专用，并接受监理人和发包人的监督。监理人或发包人发现
承包人安全防护设施不足或不到位的，监理人应责令承包人整改，承包人拒绝整改或整改不
到位的，监理人有权停止承包人施工，发包人有权扣除安全措施费并上报主管部门。特别是，
承包人施工用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求。
（二）水土保持与环境要求
承包人应按照有关规定做好施工场地的水土保持，确保工程施工污水不对周边环境造成污
染，同时，承包人还应当按照经监理人批准的施工组织设计或施工方案组织施工，减少和减
低施工噪声、废气排放，符合环境管理部门的要求。
（三）文明施工要求
本项目要求创建文明工地，达到文明施工工地标准要求，承包人应按照《建筑施工安全
文明工地标准》DBJ13-81-2006、《建筑施工现场环境与卫生标准》（J10796-2006）、《建
筑安全文明工地文件选编》（福建省建设厅）等有关的法律、法规和标准规范的规定以及经
监理人批准的施工组织设计或施工方案的文明施工措施做好文明施工。承包人必须保证文明
施工措施费专款专用，并接受监理人和发包人的监督。监理人或发包人发现承包人的行为不
符合文明施工要求的，监理人应责令承包人整改，承包人拒绝整改或整改不到位的，发包人
有权扣除承包人的文明施工措施费并上报有关部门。
（四）施工机具进场要求
承包人必须按照经监理人批准的施工组织设计或施工方案，根据工程施工进度需要，组
织施工机具进场。
承包人的施工机具进场后，应及时向监理人报备。未经监理人的批准同意，承包人的施
工机具不得擅自离场。
承包人的施工机具应按照监理人和发包人指定的场所摆放和保管，不得影响他人的施工活动，
不得造成安全问题
第4节招标人对工程主要材料设备的要求
（一）技术要求
按现行相关规范执行
（二）质量要求
按现行相关规范执行
（三）参考品牌
主要材料设备参考品牌明细表
| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 | 备注 | ||
| 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | |||||
| / | / | / | / | / | / | / | / |
说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人
投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品
质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被
拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品
牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主
材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有
权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。
2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。
3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产
品。
第5节招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。
第6节其他要求
/
第6章投标文件格式
1.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人
或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章的地方，应由联合
体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖章。
| 龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目 | |||||
| 招 标 工 程 量 清 单 | |||||
| 招 标 人: | 造价咨询人: | ||||
| (盖单位公章) | (盖单位公章) | ||||
| 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | ||||
| (签字或盖章) | (签字或盖章) | ||||
| 编 制 人: | 审 核 人: | ||||
| (签字) | (签字、加盖执业印章) | ||||
| 编制时间: | 2026年09月18日 | 审核时间: | |||
| 分部分项工程量清单与计价表 | ||||||||||
| 工程名称：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目 | 第1页 共5页 | |||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | ||||
| 综合单价 | 合价 | |||||||||
| 单项工程 | 单项工程(17装配式建筑) | |||||||||
| 装配式建筑 | 单位工程(17装配式建筑) | |||||||||
| 一般土建 | 分项工程(17装配式建筑) | |||||||||
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | (1)土壤类别:三类土 (2)弃土运距:由投标单位自行考虑 (3)取土运距:由投标单位自行考虑 | m2 | 456 | |||||
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内 | m3 | 30.6 | |||||
| 3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内 | m3 | 141.29 | |||||
| 4 | 010103001001 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计和规范要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方粒径要求:符合设计和规范要求 (4)填方来源、运距:利用现场开挖土方 | m3 | 133.31 | |||||
| 5 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:3km | m3 | 18.66 | |||||
| 6 | 010501001001 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 8.1 | |||||
| 7 | 010501003001 | 独立基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 18.9 | |||||
| 8 | 010502001001 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 18.56 | |||||
| 9 | 010503001001 | 基础梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 9.3 | |||||
| 10 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB300Φ6 | t | 0.006 | |||||
| 11 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ8 | t | 0.752 | |||||
| 12 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:H | t | 0.53 | |||||
| 分部分项工程量清单与计价表 | ||||||||||
| 工程名称：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目 | 第2页 共5页 | |||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | ||||
| 综合单价 | 合价 | |||||||||
| RB400E 12 | ||||||||||
| 13 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400E 14 | t | 2.391 | |||||
| 14 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400E 16 | t | 1.761 | |||||
| 15 | 010516006001 | 电渣压力焊接 | 个 | 140 | ||||||
| 16 | 010516002001 | 预埋铁件 | (1)规格:M30*1100 A.B(Q235) | t | 0.389 | |||||
| 17 | 010603001001 | 实腹钢柱 | (1)柱类型: 焊接H型 (2)钢材品种、规格:BH350~600X200X6X8 Q355B (3)单根柱质量:3.0t以内 (4)金属面除锈(喷石英砂)Sa2.5 (5)防火要求:厚型 耐火极限2.5小时 | t | 3.884 | |||||
| 18 | 010603001002 | 实腹钢柱 | (1)柱类型:热轧H型 (2)钢材品种、规格:BH350X200X6X8 Q355B (3)单根柱质量:3.0t以内 (4)金属面除锈(喷石英砂)Sa2.5 (5)防火要求: 薄型 耐火极限2.5小时 | t | 1.172 | |||||
| 19 | 010604001001 | 钢梁 | (1)梁类型: 焊接H型 (2)钢材品种、规格:BH350~650X200X6X8Q355B (3)单根质量:1.5t以内 (4)安装高度:7.767m以内 (5)金属面除锈(喷石英砂)Sa2.5 (6)防火要求: 薄型 耐火极限1.5小时 | t | 2.139 | |||||
| 20 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | (1)钢材品种、规格:Φ89*3.0圆管 Q235B、Φ25圆钢 Q235B、Φ32x2.5圆管 Q235B、 Φ12圆钢 Q235B和隅撑:L50X4角钢 (2)构件类型: (3)安装高度:7.767m以内 | t | 1.278 | |||||
| 21 | 011405001001 | 金属面油漆 | (1)构件名称:BH350X200X6X8、BH350X200X6X8和BH350~650X200X6X8 (2)(3)油漆品种、遍数:红丹醇酸防锈漆一道、两道醇酸防锈漆(中间漆)和两道醇酸调和 | m2 | 256.85 | |||||
| 分部分项工程量清单与计价表 | ||||||||||
| 工程名称：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目 | 第3页 共5页 | |||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | ||||
| 综合单价 | 合价 | |||||||||
| 漆(面漆) | ||||||||||
| 22 | 011405001002 | 金属面油漆 | (1)构件名称:Φ89*3.0圆管 Q235B、Φ25圆钢 Q235B、Φ32x2.5圆管 Q235B、 Φ12圆钢 Q235B和隅撑:L50X4角钢 (2)金属面除锈(喷石英砂)(3)薄型 耐火极限1.5小时 (4)油漆品种、遍数:红丹醇酸防锈漆一道、两道醇酸防锈漆(中间漆)和两道醇酸调和漆(面漆) | m2 | 59.13 | |||||
| 23 | 040901010001 | 高强螺栓 | (1)材料规格:M20 10.9级 | 套 | 338 | |||||
| 24 | 010507009001 | 钢结构基底灌浆 | (1)部位:钢柱柱脚 (2)灌浆料种类:C30砼 | m3 | 0.12 | |||||
| 25 | 010901002001 | 型材屋面 | (1)型材品种、规格:YX-820型屋面彩钢板 t=0.526mm (2)金属檩条材料品种、规格:镀锌檩条C型200X70X20X2.0 | m2 | 466.08 | |||||
| 26 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | (1)保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚A级玻璃丝棉+夹筋阻燃铝箔 | m2 | 466.08 | |||||
| 27 | GJ0108008001 | 金属屋面天沟、檐沟 | (1)钢材品种、规格:彩板外天沟，展开1100mm宽具体详图纸 (2)规格、厚度:0.5mm厚 | m2 | 52.8 | |||||
| 28 | 010516002002 | 预埋铁件 | (1)规格:镀锌角钢50 | t | 0.181 | |||||
| 29 | 010507001001 | 散水、坡道 | (1)垫层材料种类、厚度:60厚C20混凝土+150厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆 (2)面层厚度:20厚1：2.5水泥砂浆压实赶光 (3)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (4)素土夯实，向外坡3%~5% | m2 | 71.36 | |||||
| 30 | 010501001002 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 46.46 | |||||
| 31 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | (1)面层厚度、混凝土强度等级:40厚C25细 | m2 | 456 | |||||
| 分部分项工程量清单与计价表 | ||||||||||
| 工程名称：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目 | 第4页 共5页 | |||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | ||||
| 综合单价 | 合价 | |||||||||
| 石砼，面撒2~3厚非金属耐磨材料，专用抹平机压实抹平，素水泥浆结合层一遍 | ||||||||||
| 安装工程 | 单位工程(17安装) | |||||||||
| 电气工程 | 分项工程(17安装) | |||||||||
| 32 | 030404017001 | 配电箱 | (1)名称:并网柜户外型 (2)规格:80kw (3) | 台 | 1 | |||||
| 33 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)型号:PV1-F1*4mm2 (2)名称:光伏直流电缆 | m | 200 | |||||
| 34 | 030408001003 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJLV-3*25+1*16 (2)名称:光伏交流电缆 (3)电压等级(kV):0.6/1KV | m | 66 | |||||
| 35 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJLV-3*35+1*16 (2)名称:光伏交流电缆 (3)电压等级(kV):0.6/1KV | m | 50 | |||||
| 36 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)规格:≤35mm2 (2)安装部位:户外 (3)电压等级(kV):10kV (4)材质、类型:铜芯 | 个 | 4 | |||||
| 37 | 030411001001 | 配管 | (1)材质:半硬质塑料管 (2)规格:Φ32 | m | 200 | |||||
| 38 | 030411001003 | 配管 | (1)材质:半硬质塑料管 (2)规格:Φ32 | m | 66 | |||||
| 39 | 030411001002 | 配管 | (1)材质:半硬质塑料管 (2)规格:Φ32 | m | 50 | |||||
| 40 | 030405002003 | 太阳能电池 | (1)规格:2465*1134*30mm，单晶硅630Wp (2)容量:79.38kw (3)安装方式:屋面安装 | 组 | 1 | |||||
| 41 | 080904012001 | 转换器 | (1)名称:逆变器80kW (2) | 台 | 1 | |||||
| 42 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1 | |||||
| 43 | 010606002001 | 钢檩条 | (1)钢材品种、规格:□80X40X2mm,采用镀镁铝锌钢材, 双面度铝镁锌不小于275g/m2 (2)单根质量:1.5t以 | t | 1.095 | |||||
| 分部分项工程量清单与计价表 | ||||||||||
| 工程名称：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目 | 第5页 共5页 | |||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | ||||
| 综合单价 | 合价 | |||||||||
| 内 (3)安装高度:7.767m以内 | ||||||||||
| 44 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | (1)钢材品种、规格:(2)构件类型:主水槽(M型)、主水槽盖板、横向水槽和横担板 (3)安装高度:7.767m以内 | t | 1.086 | |||||
| 水卫工程 | 分项工程(17安装) | |||||||||
| 45 | 031001006001 | 塑料管 | m | 64.2 | ||||||
| 46 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:塑料 (2)型号、规格:虹吸式雨水斗 DN110 | 个/组 | 10 | |||||
| 合 计 | ||||||||||
| 单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
| 工程名称：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目 | 第1页 共1页 | |||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | ||||
| 综合单价 | 合价 | |||||||||
| 单项工程 | 单项工程(17装配式建筑) | |||||||||
| 装配式建筑 | 单位工程(17装配式建筑) | |||||||||
| 一般土建 | 分项工程(17装配式建筑) | |||||||||
| 1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | ||||||
| 2 | 011702001001 | 基础模板 | (1)基础类型:独立基础 | m2 | 50.4 | |||||
| 3 | 011702033001 | 垫层模板 | (1)构件类型:垫层 (2)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 35.5 | |||||
| 4 | 011702002001 | 柱模板 | (1)支撑高度:4.8m (2)构件形状:矩形 | m2 | 118.67 | |||||
| 5 | 011702005001 | 基础梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 (2)构件形状:矩形 | m2 | 68.1 | |||||
| 6 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | m2 | 456 | ||||||
| 安装工程 | 单位工程(17安装) | |||||||||
| 电气工程 | 分项工程(17安装) | |||||||||
| 7 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | ||||||
| 水卫工程 | 分项工程(17安装) | |||||||||
| 8 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | ||||||
| 合 计 | ||||||||||
| 其他项目清单与计价汇总表 | |||
| 工程名称：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目 | 第1页 共1页 | ||
| 序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | ||
| 2 | 专业工程暂估价 | ||
| 3 | 总承包服务费 | ||
| 合 计 | —— | ||
建筑工程招标控制价编制说明
工程名称：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目
1、工程概况1.建设地点：安溪县。2.工程专业：装配式建筑。3.合同工期： / ；工程质量等级： 合格 。4.招标范围：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目的的装配式建筑工程、安装工程；单独发包的专业工程： /。5.工程特征：1) 建筑面积： / 。2) 层数： 一层 ，檐口高度： 6.7m 。3)结构质式： / 。4)基础类型： 独立基础 。5) 装饰情况：/。6)混凝土情况：现场搅拌混凝土。2、编制范围按照中佰工程设计集团有限公司设计的龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目的图纸，专业范围包括包括装饰工程、安装工程，具体如下：1.不含三通；3、编制依据1.图纸：由中佰工程设计集团有限公司设计的龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目的图纸及有关设计文件。2.招标文件： 无 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： / 。3.地质勘察报告： / 。4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）各专业工程工程量清单计算规范(GB50854-50862-2013)及我省有关规定：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)福建省实施细则;《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)福建省实施细则;《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则;《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则。5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301~311-2017)、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件（截止至出稿时间之前）。6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止至出稿时间之前）。其中，暂列金额： / ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。7.人材机价格：（1）人工费指数：按泉建综[2021]64号文人工费指数1.1701调整。（2）施工机械台班单价：闽建筑[2022]1号文关于颁发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）的通知。（3）材料设备价格：参考《泉州工程造价管理》（2026年08月）安溪信息价、不足部分参考同期泉州信息价、定额基期价格、市场询价。8、其他： / 。4、取费标准1.专业类别：装配式建筑、安装工程。2.总承包服务费费率： / 。3.税率： 9% 。5、施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）1.土方工程：人工配合机械开挖。2.桩基工程： / 。3.混凝土模板及支架：采用扣件式钢管支撑胶合板模板。4.脚手架：/。5.施工排水、降水： / 。6.垂直运输：/。7.大型机械设备进出场及安拆：履带式单斗挖掘机和履带式起重机；大型机械设备基础： / ；大型机械设备检测： / 。8.基坑支护工程拆除： / 。9.材料二次搬运： / 。10.其他： / 。6、材料设备品牌及甲供材料1、本控制价取定的材料设备品牌
2.甲供材料一览表（详见招标文件）
3.经市场询价的材料设备： / 。七、本项目补充的工程量清单
7、其他需要的说明1、根据设计回复：钢柱防火涂料按厚型耐火极限2.5小时、钢梁防火涂料按薄型耐火极限1.5小时、Φ89*3.0圆管 Q235B、Φ25圆钢 Q235B、Φ32x2.5圆管 Q235B、 Φ12圆钢 Q235B和隅撑:L50X4角钢防火涂料按薄型耐火极限1.5小时计算。2、根据设计回复：光伏直流电缆PV1-F1*4mm2按200m计入本次计算，结算按实际调整。3、根据设计回复：光伏直流电缆ZC-YJLV-3*25+1*16按66m计入本次计算，结算按实际调整。4、根据设计回复：光伏直流电缆ZC-YJLV-3*35+1*16按50m计入本次计算，结算按实际调整。5、光伏汇流箱、直流配电柜和交流配电柜暂不计入本次预算，结算根据实际办理签证。6、本预算土方按三类土考虑，土方外运按3km计算，结算根据实际办理签证。7、本预算暂未计算脚手架，结算根据实际办理签证。九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 。 |
AdministratorAdministrator
清单编制说明
工程名称：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目
1、工程概况1.建设地点：安溪县。2.工程专业：装配式建筑。3.合同工期： / ；工程质量等级： 合格 。4.招标范围：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目的的装配式建筑工程、安装工程；单独发包的专业工程： /。5.工程特征：1) 建筑面积： / 。2) 层数： 一层 ，檐口高度： 6.7m 。3)结构质式： / 。4)基础类型： 独立基础 。5) 装饰情况：/。6)混凝土情况：现场搅拌混凝土。2、编制范围按照中佰工程设计集团有限公司设计的龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目的图纸，专业范围包括包括装饰工程、安装工程，具体如下：1.不含三通；3、编制依据1.图纸：由中佰工程设计集团有限公司设计的龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目的图纸及有关设计文件。2.招标文件： 无 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： / 。3.地质勘察报告： / 。4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）各专业工程工程量清单计算规范(GB50854-50862-2013)及我省有关规定：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)福建省实施细则;《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)福建省实施细则;《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则;《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则。5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301~311-2017)、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件（截止至出稿时间之前）。6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止至出稿时间之前）。其中，暂列金额： / ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。4、施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）1.土方工程：人工配合机械开挖。2.桩基工程： / 。3.混凝土模板及支架：采用扣件式钢管支撑胶合板模板。4.脚手架：/。5.施工排水、降水： / 。6.垂直运输：/。7.大型机械设备进出场及安拆：履带式单斗挖掘机和履带式起重机；大型机械设备基础： / ；大型机械设备检测： / 。8.基坑支护工程拆除： / 。9.材料二次搬运： / 。10.其他： / 。5、材料设备品牌及甲供材料1、本控制价取定的材料设备品牌
2.甲供材料一览表（详见招标文件）
3.经市场询价的材料设备： / 。七、本项目补充的工程量清单
6、其他需要的说明1、根据设计回复：钢柱防火涂料按厚型耐火极限2.5小时、钢梁防火涂料按薄型耐火极限1.5小时、Φ89*3.0圆管 Q235B、Φ25圆钢 Q235B、Φ32x2.5圆管 Q235B、 Φ12圆钢 Q235B和隅撑:L50X4角钢防火涂料按薄型耐火极限1.5小时计算。2、根据设计回复：光伏直流电缆PV1-F1*4mm2按200m计入本次计算，结算按实际调整。3、根据设计回复：光伏直流电缆ZC-YJLV-3*25+1*16按66m计入本次计算，结算按实际调整。4、根据设计回复：光伏直流电缆ZC-YJLV-3*35+1*16按50m计入本次计算，结算按实际调整。5、光伏汇流箱、直流配电柜和交流配电柜暂不计入本次预算，结算根据实际办理签证。6、本预算土方按三类土考虑，土方外运按3km计算，结算根据实际办理签证。7、本预算暂未计算脚手架，结算根据实际办理签证。九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 。 |
工程预算书建设单位：
安溪县龙涓镇吉山村民委员会工程名称：
龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目工程编号：建筑面积：平方米工程造价：
***
元经济指标：元/平方米编 制 人：编制人证书编号：审 核 人：审核人证书编号：编制单位：编制日期：
2026年09月18日工程项目造价汇总表工程名称:龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目
第1页 共1页序号
单项工程名称
金额(元)
其中安全文明施工费(元)
人工费
（元）1
单项工程
***
19043
131207合 计
***
19043
131207单项工程造价汇总表工程名称：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目 单项工程
第1页 共1页序号
单位工程名称
金额(元)
其中安全文明施工费(元)
人工费
（元）1
装配式建筑
417285
14900
952722
安装工程
210998
4143
35935合 计
***
19043
131207单位工程造价汇总表工程名称：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目 单项工程 装配式建筑
第1页 共2页序号
汇 总 内 容
金 额(元)
招标控制价
***.01
分部分项工程费
3634311.1
一般土建
3634312
措施项目费
53854
安全文明施工费扬尘防治措施费
不可竞争费用
可竞争费用2.1
总价措施项目费
17818
1490015202.1.1
安全文明施工费
14900
41434232.1.2
其他总价措施费
1398
190431943
209862.1.3
扬尘防治措施费
1520
190431943
20986
6072972.2
单价措施项目费
360363
其他项目费3.1
暂列金额3.2
专业工程暂估价3.3
总承包服务费合 计=1+2+3
417285单位工程造价汇总表工程名称：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目 单项工程 安装工程
第2页 共2页序号
汇 总 内 容
金 额(元)1
分部分项工程费
2059201.1
电气工程
2014091.2
水卫工程
45112
措施项目费
50782.1
总价措施项目费
49552.1.1
安全文明施工费
41432.1.2
其他总价措施费
3892.1.3
扬尘防治措施费
4232.2
单价措施项目费
1233
其他项目费3.1
暂列金额3.2
专业工程暂估价3.3
总承包服务费合 计=1+2+3
210998分部分项工程量清单与计价表工程名称：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目
第1页 共5页序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
金 额(元)综合单价
合价单项工程
单项工程(17装配式建筑)装配式建筑
单位工程(17装配式建筑)一般土建
分项工程(17装配式建筑)1
010101001001
平整场地
(1)土壤类别:三类土
(2)弃土运距:由投标单位自行考虑
(3)取土运距:由投标单位自行考虑
m2
456
1.56
711.362
010101003001
挖沟槽土方
(1)土壤类别:三类土
(2)挖土深度:1.5m以内
m3
30.6
7.4
226.443
010101004001
挖基坑土方
(1)土壤类别:三类土
(2)挖土深度:1.5m以内
m3
141.29
7.71
1089.354
010103001001
回填方
(1)密实度要求:符合设计和规范要求
(2)填方材料品种:三类土
(3)填方粒径要求:符合设计和规范要求
(4)填方来源、运距:利用现场开挖土方
m3
133.31
10.46
1394.425
010103002001
余方弃置
(1)废弃料品种:三类土
(2)运距:3km
m3
18.66
19.39
361.826
010501001001
垫层
(1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制
(2)混凝土强度等级:C15
m3
8.1
413.68
3350.817
010501003001
独立基础
(1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制
(2)混凝土强度等级:C30
m3
18.9
423.01
7994.898
010502001001
矩形柱
(1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制
(2)混凝土强度等级:C30
m3
18.56
443.82
8237.39
010503001001
基础梁
(1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制
(2)混凝土强度等级:C30
m3
9.3
429.2
3991.5610
010515001003
现浇构件钢筋
(1)钢筋种类、规格:HPB300Φ6
t
0.006
5716.46
34.311
010515001005
现浇构件钢筋
(1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ8
t
0.752
5291.93
3979.5312
010515001004
现浇构件钢筋
(1)钢筋种类、规格:H
t
0.53
5083.72
2694.37分部分项工程量清单与计价表工程名称：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目
第2页 共5页序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
金 额(元)综合单价
合价RB400E 1213
010515001006
现浇构件钢筋
(1)钢筋种类、规格:HRB400E 14
t
2.391
4960.59
11860.7714
010515001007
现浇构件钢筋
(1)钢筋种类、规格:HRB400E 16
t
1.761
4904.65
8637.0915
010516006001
电渣压力焊接个
140
5.97
835.816
010516002001
预埋铁件
(1)规格:M30*1100 A.B(Q235)
t
0.389
7832.89
3046.9917
010603001001
实腹钢柱
(1)柱类型: 焊接H型
(2)钢材品种、规格:BH350~600X200X6X8 Q355B
(3)单根柱质量:3.0t以内
(4)金属面除锈(喷石英砂)Sa2.5
(5)防火要求:厚型 耐火极限2.5小时
t
3.884
17093.53
66391.2718
010603001002
实腹钢柱
(1)柱类型:热轧H型
(2)钢材品种、规格:BH350X200X6X8 Q355B
(3)单根柱质量:3.0t以内
(4)金属面除锈(喷石英砂)Sa2.5
(5)防火要求: 薄型 耐火极限2.5小时
t
1.172
13038.66
15281.3119
010604001001
钢梁
(1)梁类型: 焊接H型
(2)钢材品种、规格:BH350~650X200X6X8Q355B
(3)单根质量:1.5t以内
(4)安装高度:7.767m以内
(5)金属面除锈(喷石英砂)Sa2.5
(6)防火要求: 薄型 耐火极限1.5小时
t
2.139
15758.77
33708.0120
010606001001
钢支撑、钢拉条
(1)钢材品种、规格:Φ89*3.0圆管 Q235B、Φ25圆钢 Q235B、Φ32x2.5圆管 Q235B、 Φ12圆钢 Q235B和隅撑:L50X4角钢
(2)构件类型:
(3)安装高度:7.767m以内
t
1.278
12882.92
16464.3721
011405001001
金属面油漆
(1)构件名称:BH350X200X6X8、BH350X200X6X8和BH350~650X200X6X8
(2)(3)油漆品种、遍数:红丹醇酸防锈漆一道、两道醇酸防锈漆(中间漆)和两道醇酸调和
m2
256.85
37.94
9744.89分部分项工程量清单与计价表工程名称：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目
第3页 共5页序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
金 额(元)综合单价
合价漆(面漆)22
011405001002
金属面油漆
(1)构件名称:Φ89*3.0圆管 Q235B、Φ25圆钢 Q235B、Φ32x2.5圆管 Q235B、 Φ12圆钢 Q235B和隅撑:L50X4角钢
(2)金属面除锈(喷石英砂)(3)薄型 耐火极限1.5小时
(4)油漆品种、遍数:红丹醇酸防锈漆一道、两道醇酸防锈漆(中间漆)和两道醇酸调和漆(面漆)
m2
59.13
134.88
7975.4523
040901010001
高强螺栓
(1)材料规格:M20 10.9级
套
338
20.2
6827.624
010507009001
钢结构基底灌浆
(1)部位:钢柱柱脚
(2)灌浆料种类:C30砼
m3
0.12
719.92
86.3925
010901002001
型材屋面
(1)型材品种、规格:YX-820型屋面彩钢板 t=0.526mm
(2)金属檩条材料品种、规格:镀锌檩条C型200X70X20X2.0
m2
466.08
140.81
65628.7226
011001001001
保温隔热屋面
(1)保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚A级玻璃丝棉+夹筋阻燃铝箔
m2
466.08
39.82
18559.3127
GJ0108008001
金属屋面天沟、檐沟
(1)钢材品种、规格:彩板外天沟，展开1100mm宽具体详图纸
(2)规格、厚度:0.5mm厚
m2
52.8
64.63
3412.4628
010516002002
预埋铁件
(1)规格:镀锌角钢50
t
0.181
8370.23
1515.0129
010507001001
散水、坡道
(1)垫层材料种类、厚度:60厚C20混凝土+150厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆
(2)面层厚度:20厚1：2.5水泥砂浆压实赶光
(3)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制
(4)素土夯实，向外坡3%~5%
m2
71.36
200.61
14315.5330
010501001002
垫层
(1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制
(2)混凝土强度等级:C15
m3
46.46
392.47
18234.1631
011101003001
细石混凝土楼地面
(1)面层厚度、混凝土强度等级:40厚C25细
m2
456
58.86
26840.16分部分项工程量清单与计价表工程名称：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目
第4页 共5页序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
金 额(元)综合单价
合价石砼，面撒2~3厚非金属耐磨材料，专用抹平机压实抹平，素水泥浆结合层一遍安装工程
单位工程(17安装)电气工程
分项工程(17安装)32
030404017001
配电箱
(1)名称:并网柜户外型
(2)规格:80kw
(3)
台
1
3175.82
3175.8233
030408001001
电力电缆
(1)型号:PV1-F1*4mm2
(2)名称:光伏直流电缆
m
200
11.05
221034
030408001003
电力电缆
(1)型号:ZC-YJLV-3*25+1*16
(2)名称:光伏交流电缆
(3)电压等级(kV):0.6/1KV
m
66
123.77
8168.8235
030408001002
电力电缆
(1)型号:ZC-YJLV-3*35+1*16
(2)名称:光伏交流电缆
(3)电压等级(kV):0.6/1KV
m
50
155.36
776836
030408006001
电力电缆头
(1)规格:≤35mm2
(2)安装部位:户外
(3)电压等级(kV):10kV
(4)材质、类型:铜芯
个
4
366.57
1466.2837
030411001001
配管
(1)材质:半硬质塑料管
(2)规格:Φ32
m
200
10.77
215438
030411001003
配管
(1)材质:半硬质塑料管
(2)规格:Φ32
m
66
15.73
1038.1839
030411001002
配管
(1)材质:半硬质塑料管
(2)规格:Φ32
m
50
18.67
933.540
030405002003
太阳能电池
(1)规格:2465*1134*30mm，单晶硅630Wp
(2)容量:79.38kw
(3)安装方式:屋面安装
组
1
130262.84
130262.8441
080904012001
转换器
(1)名称:逆变器80kW
(2)
台
1
13710.28
13710.2842
030414002001
送配电装置系统
(1)输配电装置系统调试(≤1kV交流供电)
系统
1
333.22
333.2243
010606002001
钢檩条
(1)钢材品种、规格:□80X40X2mm,采用镀镁铝锌钢材, 双面度铝镁锌不小于275g/m2
(2)单根质量:1.5t以
t
1.095
13841.58
15156.53分部分项工程量清单与计价表工程名称：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目
第5页 共5页序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
金 额(元)综合单价
合价内
(3)安装高度:7.767m以内44
010606001002
钢支撑、钢拉条
(1)钢材品种、规格:(2)构件类型:主水槽(M型)、主水槽盖板、横向水槽和横担板
(3)安装高度:7.767m以内
t
1.086
13841.57
15031.95水卫工程
分项工程(17安装)45
031001006001
塑料管m
64.2
61.18
3927.7646
031004014001
给、排水附(配)件
(1)材质:塑料
(2)型号、规格:虹吸式雨水斗 DN110
个/组
10
58.3
583合 计
569351.62总价措施项目清单与计价表工程名称：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目
第1页 共1页序号
项 目 名 称
计 算 基 础
(元)
费 率(%)
金 额(元)单项工程装配式建筑1
安全文明施工费
399467
/
149001.1
一般土建
399467
3.73
149002
其他总价措施费
399467
/
13982.1
一般土建
399467
0.35
13983
扬尘防治措施费
14900
/
15203.1
一般土建
14900
10.2
1520安装工程1
安全文明施工费
111069
/
41431.1
电气工程
106436
3.73
39701.2
水卫工程
4633
3.73
1732
其他总价措施费
111069
/
3892.1
电气工程
106436
0.35
3732.2
水卫工程
4633
0.35
163
扬尘防治措施费
4143
/
4233.1
电气工程
3970
10.2
4053.2
水卫工程
173
10.2
18合 计
22773单价措施项目清单与计价表工程名称：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目
第1页 共1页序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
金 额(元)综合单价
合价单项工程
单项工程(17装配式建筑)装配式建筑
单位工程(17装配式建筑)一般土建
分项工程(17装配式建筑)1
011705001001
大型机械设备进出场及安拆项
1
5479.32
5479.322
011702001001
基础模板
(1)基础类型:独立基础
m2
50.4
77.67
3914.573
011702033001
垫层模板
(1)构件类型:垫层
(2)支撑高度:3.6m以内
m2
35.5
76.04
2699.424
011702002001
柱模板
(1)支撑高度:4.8m
(2)构件形状:矩形
m2
118.67
98.53
11692.565
011702005001
基础梁模板
(1)支撑高度:3.6m以内
(2)构件形状:矩形
m2
68.1
67.66
4607.656
011701006001
满堂装饰脚手架m2
456
16.76
7642.56安装工程
单位工程(17安装)电气工程
分项工程(17安装)7
031301017001
脚手架搭拆项
1
1.23
1.23水卫工程
分项工程(17安装)8
031301017002
脚手架搭拆项
1
122.38
122.38合 计
36159.69其他项目清单与计价汇总表工程名称：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目
第1页 共1页序号
项 目 名 称
金额(元)
备注1
暂列金额2
专业工程暂估价3
总承包服务费合 计——总承包服务费计价表工程名称：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目
第1页 共1页序号
项 目 名 称
计算基础(元)
费率(%)
金额(元)合 计人工、材料设备、机械汇总表工程名称：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目
第1页 共7页序号
工料机编码
工料机名称
规格、型号等特殊要求
单位
数量
单价
合价一人工01
00010040
定额人工费元131206.93二材料1
01000020
型钢
综合
t
0.214
3097.35
662.522
01000020
镀锌檩条
C型200X70X20X2.0
t
3.03
3761.06
11395.653
01000030
型钢
综合
kg
28.6
3.097
88.574
01010240
螺纹钢筋
HRB400Φ12
t
0.543
3000
1629.755
01010340
螺纹钢筋
HRB400EΦ14
t
2.451
2902.65
7113.746
01010350
螺纹钢筋
HRB400EΦ16
t
1.805
2858.41
5159.57
01010590
线材
HRB400EΦ8
t
0.767
3044.25
2335.068
01030140
镀锌铁丝
22#
kg
32.678
8.52
278.429
01030190
镀锌铁丝
Φ2.2～1.2
kg
2.412
7.57
18.2610
01090240
圆钢
Φ6
t
0.006
3132.74
19.1711
01130190
镀锌扁钢
综合
kg
3.52
3.92
13.812
01130190
镀锌扁钢
综合
kg
1.8
4.49
8.0813
01210140
角钢
50
kg
193.67
3.761
728.3914
01230010
BH350X200X6X8 Q355Bt
1.055
3097.35
3267.0815
01290100
钢板
综合
t
1.171
3292.04
3856.6116
01290100
BH350~650X200X6X8
Q355B
t
2.096
6100
12786.9417
01290560
BH350~600X200X6X8
Q355B
t
4.195
6100
25587.7918
01291350
YX-820型屋面彩钢板
δ0.526
m2
540.653
42
22707.4219
01530010
封铅
含铅65% 锡35%
kg
2
48.67
97.3420
01610250
铁件
综合
kg
2.127
3.796
8.0721
01610250
铁件
综合
kg
416.23
3.354
1396.0422
02070240
橡胶垫
δ2
m2
0.14
3.27
0.4623
02070240
橡胶垫
δ2
m2
0.116
3.23
0.3724
02110310
PVC彩色屋脊m
24.24
25
60625
02130010
聚四氟乙烯带kg
0.64
59.48
38.0726
02130120
三色塑料带
20mm×40m
m
0.2
0.28
0.0627
02270001
白布kg
13.788
24.86
342.7828
02270001
白布kg
0.42
25.11
10.5529
02270260
棉纱kg
0.11
5.17
0.5730
02270260
棉纱kg
0.1
5.22
0.5231
03013960
高强螺栓
M20 10.9级
套
358.28
3.4
1218.1532
03014950
拉杆螺栓kg
3.873
7.96
30.8333
03014970
六角螺栓kg
52.469
6.14
322.1634
03015420
膨胀螺栓
M6
个
22.4
6.15
137.7635
03015460
膨胀螺栓
M10
套
18.56
1.39
25.836
03015480
膨胀螺栓
M12
套
47.476
1.46
69.3137
03130160
低合金实芯焊丝
Φ1.2
kg
357.032
8.85
3159.73人工、材料设备、机械汇总表工程名称：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目
第2页 共7页序号
工料机编码
工料机名称
规格、型号等特殊要求
单位
数量
单价
合价38
03130170
低合金药芯焊丝
Φ1.2
kg
192.689
10.62
2046.3639
03130280
焊锡丝kg
0.46
24.34
11.240
03130300
松香焊锡丝
综合
m
0.15
1.17
0.1841
03130340
电焊条
结422
kg
20.52
6.73
138.142
03130620
焊剂kg
2.268
4.89
11.0943
03130650
焊锡膏kg
0.092
36.99
3.444
03130700
埋弧焊剂kg
140.331
3.91
548.745
03130830
冲击钻头
Φ8
个
0.14
4.78
0.6746
03130850
冲击钻头
Φ12
只
0.116
8.85
1.0347
03130870
冲击钻头
Φ16
个
0.828
11.68
9.6748
03130970
合金钢钻头
Φ10
个
0.512
3.66
1.8749
03131110
锯条
综合
根
13.874
0.44
6.150
03131120
钢锯条根
79.919
0.23
18.3851
03131480
铁砂布张
1.457
0.88
1.2852
03131490
铁砂布
0#-2#
张
2.2
0.81
1.7853
03131540
金属片
Φ150
片
1.8
0.98
1.7654
03131590
低碳钢焊条
综合
kg
115.62
7.1
820.955
03131600
低碳钢焊条
J422 综合
kg
0.18
7.1
1.2856
03131970
低合金钢焊条
E43系列
kg
25.283
13.82
349.4157
03210180
垫铁kg
171.005
4.82
824.2558
03210400
钢丝网
0.3
m2
176.946
7.08
1252.7859
03210610
横担板个
128
3.8
486.460
03210660
平垫铁
综合
kg
0.3
4.48
1.3461
03211660
金属结构铁件kg
71.059
6.11
434.1762
04010001
水泥
32.5
kg
1274.745
0.37
471.6663
04010050
袋装水泥
32.5
kg
218.941
0.44
96.3364
04010170
散装水泥
42.5
kg
38207.792
0.31
11844.4265
04030050
石英砂m3
8.215
305.83
2512.5466
04030150
中(粗)砂
损耗2%+膨胀1.18
m3
3.748
155.34
582.2967
04030170
机制砂m3
0.36
101.94
36.7368
04030230
净干砂（机制砂）m3
42.265
101.94
4308.569
04030230
净干砂（机制砂）m3
30.391
130
3950.8670
04050190
碎石
综合
m3
14.151
86.42
1222.971
04050200
碎石
Φ5-10 （细石）
m3
0.079
97.09
7.6672
04050240
碎石
Φ5-31.5
m3
91.111
92.23
8403.1773
04090030
粉煤灰
Ⅱ级
kg
42.74
0.18
7.6974
04090360
粘土膏m3
0.342
29.01
9.9175
04130050
粉煤灰砖
240×115×53 MU10
块
756.588
0.34
257.2476
04270100
混凝土内撑条
20mm×25mm
m
49.315
0.99
48.82人工、材料设备、机械汇总表工程名称：龙涓镇吉山村小学钢架及光伏板项目
第3页 共7页序号
工料机编码
工料机名称
规格、型号等特殊要求
单位
数量
单价
合价77
05030220
松木锯材m3
2.303
1442
3320.7978
05030240
枕木
综合
m3
0.16
1969
315.0479
13010001
调和漆kg
18.014
10.88
195.9980
13010050
醇酸磁漆kg
49.23
15.33
754.6981
13010160
酚醛调和漆kg
0.05
11.97
0.682
13010160
酚醛调和漆kg
52.515
11.95
627.5583
13030600
环氧富锌底漆(封闭漆)kg
21.693
24.28
526.784
13030620
非金属耐磨材料kg
2622
2.85
7472.785
13050060
防锈漆
C53-1
kg
0.22
9.82
2.1686
13050070
防锈漆
红丹
kg
28.822
12.21
351.9287
13050090
醇酸防锈漆kg
38.486
10.27
395.2588
13050100
醇酸防锈漆
C53-1
kg
0.02
9.91
0.289
13050150
钢结构薄型防火涂料kg
567.721
5.13
2912.4190
13050160
钢结构厚型防火涂料kg
2780.58
2.14
5950.4491
13050220
沥青绝缘漆kg
0.14
13.27
1.8692
13050220
沥青绝缘漆kg
0.116
13.18
1.5393
13350250
密封膏kg
0.3
10.02
3.0194
13410030
嵌缝料kg
14.24
4.47
63.6595
14030060
汽油
92#
kg
0.7
8.96
6.2796
14030060
汽油
92#
kg
4.988
9.83
49.0397
14050060
油漆溶剂油kg
15.611
7.26
113.3498
14070130
机油
综合
kg
0.11
10.27
1.1399
140
剑鱼标讯福建招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息，免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。
