【招标公告】【福建】2024年中国电信宁德分公司东侨平安家园智能天网监控系统建设项目集成施工部分询价公告
【招标公告】【福建】2024年中国电信宁德分公司东侨平安家园智能天网监控系统建设项目集成施工部分询价公告：本条项目信息由剑鱼标讯福建招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 福建 宁德市 | 采购单位 | 中国电信股份有限公司宁德分公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 东侨平安家园智能天网监控系统建设项目集成施工 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
【2024年中国电信宁德分公司东侨平安家园智能天网监控系统建设项目集成施工部分】项目（项目编号：【2024】FJ00432号），采购人为【中国电信股份有公司宁德分公司】。本项目资金已落实，具备采购条件，现进行公开询价，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在供应商（以下简称供应商）参加询价应答。
项目概况与采购内容
1.1项目概况及采购内容：本项目为宁德市东侨开发区“平安家园智能天网”监控系统建设项目施工部分采购，主要包含全系统软硬件设备及线路安装、调试、售后等服务。具体设备及服务如下表：
1.2监控点位建设施工需达到设计方案及公安局的实际业务需求，前端杆件及立表取电等配套措施要根据实际需要进行相应免费调整，建设点位需根据公安局的实际点位需求（15%以内）进行相应免费调整。
1.3本项目为交钥匙工程。
1.4工期要求：本合同生效之日起[50]日内完成本项目系统集成。
1.5本项目设置最高限价，最高限价（含安全生产费）为不含税20.81万元人民币。供应商报价高于最高限价的，其应答将被否决。
1.6最终客户规定监控点位信息不宜对外公布，如需查看点位清单需携带项目报名成功截图、单位授权函以及身份证复印件加盖单位公章，至东侨电信分公司查看，被授权人需现场签订保密协议。
1.7 具体技术参数等见询价文件中的技术参数部分。
供应商资格要求
供应商基本资格要求：应为中华人民共和国境内（不含香港、澳门、台湾地区）法律上和财务上独立的法人或者其他依法登记的组织。供应商具备建设行政主管部门核发的有效的通信工程施工总承包三级及以上资质证书或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书。（如供应商已按国家发布的《建设工程企业资质管理制度改革方案》进行换证，则按照相应政策调整文件认定企业资质）；供应商具备建设行政主管部门核发的有效的安全生产许可证。
供应商不得存在的情形
2.2.1供应商不得存在下列情形之一
为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
在最近三年内（应答截止时间前36个月）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
在最近五年内（应答截止时间前60个月）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
在最近五年内（应答截止时间前60个月）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外；
【其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对供应商及其应答产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一分包或未划分分包的同一询价项目涉及多个产品评估品类的，供应商及其任一应答产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该分包或询价项目应适用相关的禁止采购处理措施。】
投标人是代理商的，本条所指的投标人也包括其所代理的制造商；联合体投标的，联合体成员均不得存在上述任一情形。
2.2.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一分包或者未划分分包的同一项目询价应答。
询价文件获取
获取时间：2024年2月4日至2024年2月6日（法定休息日、节假日除外），每日上午（8：30至12：00），下午（14：30至17：30）
获取地点：宁德市蕉城南路99号电信大楼591室 。
获取方式：
电子邮件报名：编辑邮件发送到指定邮箱，注明报名事项、报价人全称、公司地址、联系人姓名、联系方式。附加盖公章的营业执照副本扫描件、经办人身份证扫描件。邮件发送完成当天没有收到询价文件或回复的，请及时联系采购人员。
应答文件的递交
应答文件递交截止时间（即应答截止时间）和递交地点：应答文件递交的截止时间为[2024年2月7日15时00分]，递交地点为[宁德市蕉城南路99号电信大楼501室]。逾期递交的应答文件将被拒绝。
唱价时间和地点：本次唱价将于上述应答文件递交截止的同一时间、同一地点公开进行，邀请所有递交应答文件的供应商的法人代表或授权代表准时参加。
出现以下情形时，不予接收应答文件：
逾期送达或者未送达指定地点的；
未按照本公告要求获得本项目询价文件的；
询价文件规定的其他情形。
供应商注册
供应商须在购买询价文件后5日内，通过中国电信阳光采购网完成供应商注册。
注册网址：https://caigou.chinatelecom.com.cn/MSS-PORTAL/，注册过程可查询“经验分享”模块中的“外部门户供应商注册操作演示（视频）”。
发布公告的媒介
本询价公告仅在中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/MSS-PORTAL/）上发布，其他媒介转载无效。
联系方式
单位名称：中国电信股份有限公司宁德分公司
单位地址：宁德市蕉城南路99号电信大楼591室
邮编：352100
联系人：张经理
联系电话：0593-2993298
电子邮件：ndzhangc@chinatelecom.cn
传真：2985517
询价单位： 中国电信股份有限公司宁德分公司
2024 年 2 月 4 日
项目概况与采购内容
1.1项目概况及采购内容：本项目为宁德市东侨开发区“平安家园智能天网”监控系统建设项目施工部分采购，主要包含全系统软硬件设备及线路安装、调试、售后等服务。具体设备及服务如下表：
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 集成施工及辅材 | 项 | 1 |
1.2监控点位建设施工需达到设计方案及公安局的实际业务需求，前端杆件及立表取电等配套措施要根据实际需要进行相应免费调整，建设点位需根据公安局的实际点位需求（15%以内）进行相应免费调整。
1.3本项目为交钥匙工程。
1.4工期要求：本合同生效之日起[50]日内完成本项目系统集成。
1.5本项目设置最高限价，最高限价（含安全生产费）为不含税20.81万元人民币。供应商报价高于最高限价的，其应答将被否决。
1.6最终客户规定监控点位信息不宜对外公布，如需查看点位清单需携带项目报名成功截图、单位授权函以及身份证复印件加盖单位公章，至东侨电信分公司查看，被授权人需现场签订保密协议。
1.7 具体技术参数等见询价文件中的技术参数部分。
供应商资格要求
供应商基本资格要求：应为中华人民共和国境内（不含香港、澳门、台湾地区）法律上和财务上独立的法人或者其他依法登记的组织。供应商具备建设行政主管部门核发的有效的通信工程施工总承包三级及以上资质证书或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书。（如供应商已按国家发布的《建设工程企业资质管理制度改革方案》进行换证，则按照相应政策调整文件认定企业资质）；供应商具备建设行政主管部门核发的有效的安全生产许可证。
供应商不得存在的情形
2.2.1供应商不得存在下列情形之一
为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
在最近三年内（应答截止时间前36个月）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
在最近五年内（应答截止时间前60个月）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
在最近五年内（应答截止时间前60个月）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外；
【其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对供应商及其应答产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一分包或未划分分包的同一询价项目涉及多个产品评估品类的，供应商及其任一应答产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该分包或询价项目应适用相关的禁止采购处理措施。】
投标人是代理商的，本条所指的投标人也包括其所代理的制造商；联合体投标的，联合体成员均不得存在上述任一情形。
2.2.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一分包或者未划分分包的同一项目询价应答。
询价文件获取
获取时间：2024年2月4日至2024年2月6日（法定休息日、节假日除外），每日上午（8：30至12：00），下午（14：30至17：30）
获取地点：宁德市蕉城南路99号电信大楼591室 。
获取方式：
电子邮件报名：编辑邮件发送到指定邮箱，注明报名事项、报价人全称、公司地址、联系人姓名、联系方式。附加盖公章的营业执照副本扫描件、经办人身份证扫描件。邮件发送完成当天没有收到询价文件或回复的，请及时联系采购人员。
应答文件的递交
应答文件递交截止时间（即应答截止时间）和递交地点：应答文件递交的截止时间为[2024年2月7日15时00分]，递交地点为[宁德市蕉城南路99号电信大楼501室]。逾期递交的应答文件将被拒绝。
唱价时间和地点：本次唱价将于上述应答文件递交截止的同一时间、同一地点公开进行，邀请所有递交应答文件的供应商的法人代表或授权代表准时参加。
出现以下情形时，不予接收应答文件：
逾期送达或者未送达指定地点的；
未按照本公告要求获得本项目询价文件的；
询价文件规定的其他情形。
供应商注册
供应商须在购买询价文件后5日内，通过中国电信阳光采购网完成供应商注册。
注册网址：https://caigou.chinatelecom.com.cn/MSS-PORTAL/，注册过程可查询“经验分享”模块中的“外部门户供应商注册操作演示（视频）”。
发布公告的媒介
本询价公告仅在中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/MSS-PORTAL/）上发布，其他媒介转载无效。
联系方式
单位名称：中国电信股份有限公司宁德分公司
单位地址：宁德市蕉城南路99号电信大楼591室
邮编：352100
联系人：张经理
联系电话：0593-2993298
电子邮件：ndzhangc@chinatelecom.cn
传真：2985517
询价单位： 中国电信股份有限公司宁德分公司
2024 年 2 月 4 日
| 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 采购数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 安防系统 | - | 套 | 1 |
剑鱼标讯福建招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息，免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。
