【招标公告】2024年中国电信股份有限公司莆田分公司城南改造高压分项PC项目（第二次）比选公告

2024年中国电信股份有限公司莆田分公司城南改造高压分项P C项目（第二次）比选公告 本比选项目为【2024年中国电信股份有限公司莆田分公司城南改造高压分项PC项目（第二次）】（项目编号：FJZT-2024-10087），比选人 为中国电信股份有限公司莆田分公司，比选代理机构为福建省中通通信物流有限公司。项目资金已落实，具备比选条件，现进行公开比选，特邀 请有意向的且具有提供标的物能力的潜在参选人（以下简称参选人）参选。 1.项目概况与采购内容 1.1项目概况 本项目为2024年中国电信股份有限公司莆田分公司城南改造高压分项PC项目（第二次）,项目预估金额为62.3213万元人民币（不含税）。本项 目为PC“总承包交钥匙工程”：包采购、包安装、包供电申请、包工包料、包机械设备、包质量、包安全、包工期、包调试、包文明施工、包验 收送电及检测通过、包保修以及完成本工程所需的相关施工手续；并向比选人提供完整齐全的审批、验收检测资料。报价包含安全生产费等项目 相关所有一切费用。 1.2采购内容 本次比选的产品名称、单位、数量、最高限价、备注及主要技术标准及要求及要求等具体如下：

序号	【涉及的主要 评估产品品 类】	产品名称	单位	数量	最高参选限价 （元，不含税单 价）	备注
设备部分
1	高压配电柜 CP00978	高压配电柜	套	1	314876.00	（1）5面10KV高压配电柜 （2）1面直流电源操作柜。 包括但不限于高压电缆桥架、母线槽、电缆中间接头、电缆终端接头、接地扁铁、基础槽钢等。
施工部分
2	工程施工 CP01717	工程服务	项	1	45543.00	包括本项目所有新增设备和电缆施工、调测、上电等工 程服务；其他项目采购的一台630kVA变压器以及和电缆 的施工、调测、上电服务；按设计图纸敷设其他项目采 购的高压电力电缆布放。 注：本项目的工程服务含供 电验收及送电（全流程）。
3		工程施工服务-市电引入	项	1	241947.00	非开挖顶管-2根*208米路径208米；破路埋管-2根*10 米；工井（1200*1200）-3座 注：本项目的工程服务含 外线勘探费、市政清赔费等一切费用。
4		工程施工服务-机房改造	项	1	20847.00	配电室标准化土建（包括但不限于装修、电气、结构、地网室内电缆沟、设备基础、标准规范化建设等）
主要技术标准及要求：以第五章技术规范书要求为准

上述序号一按物资采购合同进行签订，上述序号二~四项按施工合同进行签订。合同详细内容详见比选文件第四章合同条款。 【本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的产品品类、处理措 施、处理范围、禁限期等关键内容，请务必登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。】 1.3本项目不划分分包（标包）。 1.4本项目中选人数量：1名。 1.5交付地点：莆田市比选人指定地点。 1.6★工期： 自合同签订之日起【120】个日历日内完成安装、初验合格、加电。 1.7★免费维保期 ：自终验合格并交付使用之日起【24】个月。 1.8本项目设置最高参选限价（不含税单价），最高参选限价（不含税单价）详见比选公告1.2条款，参选人任一项参选报价高于最高参选限 价（不含税单价）的，其参选将被否决。 2.参选人资格要求 2.1参选人基本资格要求： 2.1.1参选人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人，合法运作并独立于比选人和比选代理机构。 2.1.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目中同一分包参选或者未划分分包的同一项目参选。2.1.3本次比选不接受联合体参选。 2.1.4参选人需同时具备： （1）参选人具备住房和城乡建设主管部门颁发有效的【电力工程施工总承包三级以上（含三级）或输变电工程专业承包三级以上（含三 级）资质】资质。 注：上述证书如已按国家发布的《建设工程企业资质管理制度改革方案》进行换证，则按照相应政策调整文件认定企业资质。 至参选截止时间，若企业的资质证书上注明的有效期已超期的： 1）住房城乡建设部审批核发的建设工程企业资质，按《建筑市场监管司关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建司局函市〔2023〕116号）执行； 2)福建省内各级资质审批部门在审批权限内核发的建设工程企业资质，其资质有效期按《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽 建许〔2023〕4号）执行； 3）福建省外各级资质审批部门在审批权限内核发的建设工程企业资质，应提供相应资质审批部门或其上级部门发布的资质延期文件。 （2）具备国家能源局其派出机构核发有效的承装（修、试）电力设施许可证，许可类别和等级为：承装类五级及以上、承修类五级及以 2)福建省内各级资质审批部门在审批权限内核发的建设工程企业资质，其资质有效期按《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽 建许〔2023〕4号）执行； 3）福建省外各级资质审批部门在审批权限内核发的建设工程企业资质，应提供相应资质审批部门或其上级部门发布的资质延期文件。 （2）具备国家能源局其派出机构核发有效的承装（修、试）电力设施许可证，许可类别和等级为：承装类五级及以上、承修类五级及以 上、承试类五级及以上。 （3）住房和城乡建设主管部门核发有效的施工企业安全生产许可证。 2.1.5本项目要求参选人具备以下人员： （1）企业主要负责人：1名，具备【住房和城乡建设主管部门】颁发有效的安全生产考核合格证书（A证）； （2）项目负责人：1名，具备【住房和城乡建设主管部门】颁发有效的安全生产考核合格证书（B证）并同时具备有效的二级以上（含二 级）注册建造师（机电工程专业）执业证书； （3）专职安全员：1名，具备【住房和城乡建设主管部门】颁发有效的安全生产考核合格证书（C证）。 2.2参选人不得存在下列情形之一： （1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）被依法暂停或取消投标/参选资格的； （3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （5）在最近三年内（自2021年起，月日以参选截止时间的月日为准）被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中选/中选、严重违约、重大工程 质量或者安全问题的； （6）在最近五年内（自2019年起，月日以参选截止时间的月日为准）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书 网”的生效判决为准）； （7）在最近五年内（自2019年起，月日以参选截止时间的月日为准）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再 执行的除外； （9）为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务； （10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系； （11）为本比选项目的代建人； （12）为本比选项目的比选代理机构； （13）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人； （14）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股关系； （15）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的； （16）【其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一 标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品评估品类的，参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或比选项目应 适用相关的禁止采购处理措施。】 （17）法律法规、比选文件限定的其他情形。 （18）近两年（自2022年起,月日以参选截止时间的月日为准）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故 且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的。 3.资格审查方法 本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”，凡未通过资格后审的参选人，其参选将被否决。 4.比选文件获取 4.1比选文件获取时间：【2024年1月17日15时00分至2024年1月25日17时30分】。 4.2比选文件获取方式：凡有意参与参选的潜在参选人，请按以下步骤顺序进行操作，获取比选文件： 4.2.1登录“【中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）】”后，通过“招投标­采购文件 领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行比选文件登记申领，未在系统注册的参选人须先进行注册，注 册方法详见本公告“7参选人注册”。 注意：比选文件以“中国电信电子采购系统”登记申领下载的为准，如无法登记申领的，请及时与比选代理机构的项目联系人联 系。 4.2.2比选文件每套售价【0】元人民币，售后不退。 4.3潜在参选人应在“中国电信电子采购系统”中获取电子比选文件。 5.参选文件的递交 5.1参选文件递交截止时间（即参选截止时间）：【2024年1月30日9时00分】。 5.2电子参选文件的递交：【登录【中国电信阳光采购网（（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）】后，通 过“招投标­我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行参选文件递交，参选人应在参选文件递交截 止时间之前通过电子采购系统完成加密电子参选文件的上传。参选人未在电子采购系统进行比选文件申领登记或电子参选文件未按照要求加密 的，将无法通过电子采购系统提交电子参选文件。 5.3本项目将于参选文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统唱价，【比选人/比选代理机构】邀请参选人的法定代表人/负责人或者 其委托代理人准时参加。 的，将无法通过电子采购系统提交电子参选文件。 5.3本项目将于参选文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统唱价，【比选人/比选代理机构】邀请参选人的法定代表人/负责人或者 其委托代理人准时参加。 6.样品的递交 6.1样品递交的时间、地点：/。 6.2检测相关费用：/。 7.参选人注册 7.1中国电信阳光采购网注册。 未注册过的潜在参选人，须通过【中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）】首页“立即 注册”模块完成注册后，方可申领本项目比选文件。 7.2 CA证书办理 参与电子采购的潜在参选人须提前办理CA证书进行电子参选文件编制和参选，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见【中国电 信阳光采购网】“操作指引-CA办理”。】 7.3技术支撑联系方式 服务热线：010-56107929 /010-56107880 服务邮箱：zb_support@chinatelecom.cn（电子采购系统技术支撑） ctsc@chinatelecom.cn（CA证书办理技术支撑） 8.发布公告的媒介 本比选公告在中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）上发布，其他媒介转载无效。 9.联系及异议接收方式 9.1联系方式 比 选 人：中国电信股份有限公司莆田分公司 址：【福建省莆田市城厢区梅园西路77号】地 邮 编：【351100】 联 系 人：【陈志成】 电 话：【***】 比选代理机构：福建省中通通信物流有限公司 址：福州市仓山区信平路10号 地 邮 编：350007 项目负责人：*** 电话：*** 电子邮箱：zhengqilin@chinaccs.cn 9.2异议接收方式 【登录【中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）】后，通过“招投标-采购异议-提出异 议”模块提出。 比选代理机构：福建省中通通信物流有限公司 2024年1月17日